|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 51090"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОНТАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ - АТОМСТРОЙ", Россия, 127410, Москва |
| Заказчик: | филиал ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС» |
| Контактное лицо: | Бердников Роман Андреевич
Начальник ОКО |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Моторное топливо:ДТ, Аи-80, Аи-92, Аи-95 |
| Категория продукции: | Бензины автомобильные
Бензин автомобильный, ГОСТ: Р 51105-97, Тип: Аи-95, Иной признак: октановое число не менее 95
|
| Количество и единицы измерения: | 200 000 л |
| Цена за единицу: | 24,86 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 972 100,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | На условиях предоплаты путем перечисления Клиентом денежных средств на счет Компании по реквизитам |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | По местонахождению АЗС поставщика, но не более 5 км пути от местонахождения заказчика, т.е. Смоленская обл. г.Десногорск Промзона САЭС
до 31.12.2011г. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | До 31.03.2011 |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 31.03.2011 |
| Дата публикации: | 18.03.2011 16:40 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Не более 5 км пути от местонахождения заказчика.
1) быть правомочным заключать Договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято. |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.03.2011 12:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 31.03.2011 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 51090" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | По местонахождению АЗС поставщика, но не более 5 км пути от местонахождения заказчика, т.е. Смоленская обл. г.Десногорск Промзона САЭС |
| Документы, прилагаемые к заявке: | а) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;
б) документ подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки. (Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла.
в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица. (Оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;
г) анкету участника размещения заказа, заверенную должным образом. Документ желательно представить в виде одного электронного файла. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 216400 Смоленская обл. г.Десногорск а/я 15/2
sasatomrus@mail.ru
(48153)7-35-20 |
| Председатель комиссии: | Миронов И.В. главный инженер филиала ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС» |
| Члены комиссии: | Начальник отдела комплектации оборудования–Шашурин А.А. филиал ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС»
Начальник производственного отдела Адаев А.М. филиал ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС»
Начальник управления производственной базой и механизацией – Алейников А. Н. филиал ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС»
Начальник отдела контроля качества– Кустов А.Н.
Ведущий юрисконсульт-Тарарико А.П. филиал ОАО «НИКИМТ – Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС» |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 12 / 82
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 86
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.