|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 48807"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ", Россия, 196070, г. Санкт - Петербург |
| Контактное лицо: | Кутенев Андрей Александрович
Заместитель главного инженера |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Офисные, промышленные и персональные компьютеры
персональный компьютер (рабочее место пользователя) |
| Количество и единицы измерения: | 20 комплект |
| Цена за единицу: | 32 750,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 655 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Безналичный расчет, оплата по факту поставки и установки не позднее 10 декабря 2011 г.
Авансирование не предусмотрено.
В цену включены все затраты и расходы,включая транспортировку, налоги и пошлины. |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок заключения договора: Заказчик подпишет договор с победителем в течение 20 (двадцать) дней со дня подведения итогов оценки и сопоставления котировочных заявок.
Место выполнения договора: ОАО "ЦМКБ "Алмаз", по адресу: 196128, СПб, ул. Варшавская д.50.
Здание с ограниченным допуском. Проход в здание осуществляется по пропускам, оформленным на основании паспортов РФ. Доставка товара осуществляется по рабочим дням, время доставки по согласованию с Заказчиком.
Срок поставки и установки товара: не более 14 дней с момента заключения договора. |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки и установки товара: не более 14 дней с момента заключения договора. Доставка товара осуществляется по рабочим дням, время доставки по согласованию с Заказчиком.
Заказчик подпишет договор с победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов оценки и сопоставления котировочных заявок. |
| Дата публикации: | 22.02.2011 20:15 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара,
сроки (периоды) поставки товара,
срок предоставления гарантии качества товара
объем предоставления гарантий качества товара,цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.03.2011 11:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 05.03.2011 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 48807" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств |
| Документы, прилагаемые к заявке: | электронные копии учредительных документов;
доверенности; выписки из ЕГРЮЛ и
сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках товара, с указанием фирменного наименования, марки, модели и страны происхождения товара |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Конкурсная комиссия ОАО "ЦМКБ "Алмаз".
196128, СПб, ул. Варшавская д.50.
тел. (812) 369-11-44, адрес электронной почты:
CMKB-ALMAZ@yandex.ru |
| Председатель комиссии: | Иващенко И.А. - заместитель генерального директора
ОАО "ЦМКБ "Алмаз" |
| Члены комиссии: | Кутенев А.А., заместитель главного инженера ОАО "ЦМКБ "Алмаз"
Абдурахманов Г.Г., представитель ОАО "ОСК";
Гаген Г.В., заместитель главного бухгалтера ОАО "ЦМКБ "Алмаз";
Капустина Н.Н., начальник бюро обеспечения и социального развития 13 отдела ОАО "ЦМКБ "Алмаз" ;
Крючкова К.А., главный специалист по торгам ОАО "ЦМКБ "Алмаз";
Лактионов О.М., начальник 182 сектора 18 отдела ОАО "ЦМКБ "Алмаз" ;
Лепский О.А., начальник 13 отдела ОАО "ЦМКБ "Алмаз";
Никитин Ю.Е., начальник 15 отдела ОАО "ЦМКБ "Алмаз";
Соломина Л.В., начальник бюро множительной техники 15 отдела ОАО "ЦМКБ "Алмаз";
Степанов С.А., начальник 18 отдела ОАО "ЦМКБ "Алмаз";
Шкунида А.В., начальник отдела капитального строительства ОАО "ЦМКБ "Алмаз" |
| Комментарии: | Котировочная заявка, оформленная по форме, приведенной в приложении № 1 к извещению.
Котировочная заявка и все прилагаемые документы должны быть написаны на русском языке (за исключением общепринятых обозначений технических характеристик, торговых марок). Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным лицом участника запроса котировок, содержать: наименование должности, подписавшего документ, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия); подпись должна быть заверена печатью. Оттиск печати не должен быть черного или серого цвета.
Сведения о технических, функциональных и качественных характеристиках товара с указанием марки, модели, завода изготовителя, страны происхождения.
Сведения о наличии сертификатов соответствия (качества) на предлагаемую продукцию.
Для участия в запросе котировок участник должен ознакомиться в обязательном порядке с дополнительной информацией (прикрепленными файлами): техническим заданием на поставку персональных компьютеров, проектом договора.
В котировочной заявке должно содержаться указание на то, что Поставщик полностью и безоговорочно принимает публичную оферту Покупателя, ознакомлен с проектом договора на поставку товара, опубликованным с извещением о проведении торговой процедуры (запроса котировок), и обязуется заключить договор по указанной в нем цене предложения, либо предложить свою цену, ниже чем указано в извещении о проведении торговой процедуры (запроса котировок).
Все документы, поданные для участия в запросе котировок, должны быть читаемыми, без помарок и исправлений, не содержать текст двусмысленного толкования.
Победитель в проведении запроса котировок должен подписать со своей стороны проект договора не позднее пяти дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок.
Список дополнительных документов, прикрепленных к извещению, с которыми необходимо обязательно ознакомиться Участникам:
1.Техническое задание на поставку товара (приложение № 2 к извещению).
2.Проект договора (приложение № 3 к извещению).
Место выполнения договора: ОАО "ЦМКБ "Алмаз", по адресу: 196128, СПб, ул. Варшавская д.50.
Здание с ограниченным допуском. Проход в здание осуществляется по пропускам, оформленным на основании паспортов РФ.
дата публикации 22.02.2011 |
| Информация о заключенной сделке: | 22.02.2011 20:15Договор № 04/тп от 14.03.2011
Контрагент: ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ООО "Венчур").
Цена: 556 700,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.