|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 31056"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ" ФИЛИАЛ «КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ», Россия, 184230, Мурманская область, 184230 г. Мурманская область; г. Полярные Зори |
| Контактное лицо: | Батева Светлана Сергеевна
Экономист |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Смола ионообменная Purolite:
Катионит SGC-650 моносфера - 27,5 м3 |
| Категория продукции: | Смолы ионообменные
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 991 250,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 991 250,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | В течении 20 банковских дней после приемки продукции на складе Кольской АЭС |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки: июнь-август 2010 г.
Самовывоз или доставка автотранспортной компанией до до склада Кольской АЭС.
В случае доставки транспортной компанией, стоимость доставки указывать отдельно (обязательно). |
| Сроки выполнения предмета договора: | июнь-август 2010 г. |
| Дата публикации: | 26.05.2010 09:11 |
| Критерии оценки ценовых заявок: | Цена, срок поставки, действие цены в течении года |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 31.05.2010 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 02.06.2010 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 31056" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
Наличие сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли является основанием для отклонения котировочной заявки.
Наличие диллерских полномочий.
Неполное предоставление информации в конкурсной документации будут причиной отклонения предложения.документации будут причиной отклонения предложения. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Сертификат качества |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | В соответствии с приказом КолАЭС |
| Председатель комиссии: | В соответствии с приказом КолАЭС |
| Члены комиссии: | В соответствии с приказом КолАЭС |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 12 / 19
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 93
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.