|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 16239"
|
|
|
| Организатор процедуры: | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛСИБ" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Россия, 630088, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630088, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 56 |
| Контактное лицо: | Стрекозина Инна Николаевна
Ведущий менеджер отдела организации конкурентных закупок |
| Предмет договора (ОКДП): | Трубы медные
бесшовные цельнотянутые и газопроводные |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | Не указана |
| Начальная цена предмета договора: | Не указана |
| Условия оплаты: | желательно по факту поставки в течение 30 календарных дней; в цену продукции должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все расходы на упаковку и транспортировку, а также все скидки, предлагаемые поставщиком. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
срок поставки - июнь 2009 г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | июнь 2009 г. |
| Дата публикации: | 03.06.2009 11:55 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | a) технические и качественные характеристики продукции;
b) условия поставки и цены продукции;
c) характеристики поставщиков. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 11.06.2009 12:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 18.06.2009 11:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 16239" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | a) отчёт-распечатку поставщика «Предложения» (электронная торговая площадка, раздел «Печать»);
b) анкету поставщика по установленной форме (Приложение № 1);
c) справку об опыте работы по установленной форме (Приложение № 2);
d) документ, подтверждающий готовность изготовителя произвести и отгрузить продукцию в указанном объеме и в указанные сроки по установленной форме (Приложение № 3);
e) документ, подтверждающий согласие подписать договор по форме, представленной в Приложении № 4, или протокол разногласий к данной форме договора;
f) имеющиеся сертификаты (соответствия, гигиенический, пожарной безопасности и т.п.) на каждое наименование продукции;
g) документ, подтверждающий статус официального дилера (дистрибьютора и т.п.) изготовителя продукции или иной документ, указывающий на характер связей поставщика и изготовителя;
h) свидетельство о государственной регистрации поставщика;
i) документ о назначении исполнительного органа поставщика согласно учредительным документам (для единоличного органа — приказ (решение) о назначении генерального директора, директора и т.п.). |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев. 56 |
| Председатель комиссии: | согласно решения Совета директоров НПО ЭЛСИБ ОАО |
| Члены комиссии: | согласно решения Совета директоров НПО ЭЛСИБ ОАО |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 6 / 49
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 16
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.