Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 15250"
|
|
|
Организатор процедуры: | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛСИБ" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, Россия, 630088, Новосибирская область, НОВОСИБИРСК, 630088, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 56 |
Контактное лицо: | Стрекозина Инна Николаевна Ведущий менеджер отдела организации конкурентных закупок |
Предмет договора (ОКДП): | Полосы, шины медные Шина ШММ ГОСТ 434-78: 4*50 - 0,5т; 10*80 - 1,0т; 16*50 - 0,45т |
Количество и единицы измерения: | 1,950 т |
Цена за единицу: | Не указана |
Начальная цена предмета договора: | Не указана |
Условия оплаты: | Условия оплаты желательно - оплата по факту исполнения в течение 30 дней. . В цену продукции должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все расходы на упаковку и транспортировку, а также все скидки, предлагаемые поставщиком. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | место: склад Заказчика Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,56
Условия и сроки поставки: апрель 2009 г. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 06.04.2009 11:37 |
Критерии оценки котировочных заявок: | a) технические и качественные характеристики продукции;
b) условия поставки и цены продукции;
c) характеристики поставщиков. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.04.2009 12:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 20.04.2009 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 15250" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заказа подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
другие требования, не противоречащие российскому законодательству. |
Документы, прилагаемые к заявке: | a) коммерческое предложение по установленной форме (Приложение №1);
b) имеющиеся сертификаты (соответствия, гигиенический, пожарной безопасности и т.п.) на каждое наименование продукции;
c) документ, подтверждающий статус официального дилера (дистрибьютора и т.п.) изготовителя продукции или иной документ, указывающий на характер связей поставщика и изготовителя;
d) копия свидетельства о государственной регистрации исполнителя;
e) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
f) копия Устава (первые три листа и последние три листа с подписями и печатями);
g) копия документа о назначении исполнительного органа исполнителя согласно учредительным документам (для единоличного органа — приказ (решение) о назначении генерального директора, директора и т.п.);
h) список учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,56 |
Председатель комиссии: | Согласно решения Совета директоров НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Члены комиссии: | Согласно решения Совета директоров НПО "ЭЛСИБ" ОАО |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 4 / 22
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 10
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0