Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1303502"
|
|
|
Организатор процедуры: | Автономная некоммерческая организация "Санкт-Петербургский региональный сегмент Единой информационно-аналитической системы", Россия, 191023, Санкт-Петербург, 191023, Россия, г. Санкт - Петербург, Санкт-Петербург, Итальянская ул. д. 12, лит. Ж, пом. 3-Н |
Контактное лицо: | Комиссарова Татьяна Александровна
|
Предмет договора (ОКДП): | Видеопроизводство Договор на выполнение работ по визуализации процессов ИАС «СПб РС ЕИАС» |
Количество и единицы измерения: | 1 договор |
Цена за единицу: | 985 500,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 985 500,00 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком на основании счета Подрядчика в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненной работы. Платежи по настоящему Договору производятся в рублях. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Согласно условиям Договора и Технического задания |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 28.01.2015 15:24 |
Критерии оценки котировочных заявок: | При оценке заявок Заказчиком применяется балльная система значимости критериев:
1) цена – 70%;
2) срок выполнения работ – 30%;
При оценке заявок по критерию «Цена» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника торгов с наименьшей ценой.
При оценке заявок по критерию «Срок выполнения работ» лучшим условием исполнения договора признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ. |
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.02.2015 15:00 |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.02.2015 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1303502" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | При размещении заказа путем проведения торгов в форме запроса котировок цен покупателя устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
- Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
- Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии производства по торгово-закупочной процедуре;
- Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах. |
Документы, прилагаемые к заявке: | Список обязательных документов, входящих в состав заявки и подтверждающих правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимателя):
– Устав (оригинал/нотариально заверенная копия);
– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), (оригинал/нотариально заверенная копия);
– Свидетельство о постановке на учет юридического лица (ИНН) (оригинал/ нотариально заверенная копия);
– Свидетельства о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в случае, если такие изменения вносились) (оригинал /нотариально заверенная копия);
– Выписка из Единого государственного реестра (срок давности не более 3-х месяцев) (оригинал/нотариально заверенная копия);
– Решение (протокол) о назначении Генерального директора (заверенное печатью организации и подписью уполномоченного лица);
– Доверенность на подписание заявки. |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Информация о заключенной сделке: | 28.01.2015 15:24Результат: Сделка не заключена Причина: Нарушение сроков предоставления Договора, установленных в п. 15.2. тома 1 документации - "Срок, в течение которого победитель торгов должен передать подписанный проект договора, составляет три календарных дня, начиная со дня, следующего за днем размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в торгах." |
Вопросы претендентов/участников - 2
С извещением ознакомились - 12 / 273
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 137
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0