|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1298634"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2174481 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Россия, Алтайский край |
| Контактное лицо: | Данилова Елена
согласно должности |
| Предмет договора (ОКДП): | Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности
Компьютерная и офисная техника, программное обеспечение согласно наименований и количества, указанных в документации. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 690 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 690 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной, в течение 5 банковских дней после получения Товара в полном объеме. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская 2; единовременно, (одной партией); в срок не более 14 календарных дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 18.12.2014 13:50 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.12.2014 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.12.2014 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1298634" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
2. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник закупки не должен находиться в стадии судебного разбирательства.
3. В предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными физическими лицами», реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участниках закупки.
4. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашений между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
5. Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Заявка на участие должна содержать:
а) заявку на участие в процедуре закупки (Приложение №1);
б) анкету поставщика (Приложение №2);
в) коммерческое предложение (Приложение №3);
г) проект договора (Приложение №4).
Перечень дополнительных документов для юридических лиц:
- копия Устава;
- документы, подтверждающие право подписи котировочной заявки от юридического лица;
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную участниками не менее чем за 60 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;
- копия лицензий на осуществление деятельности, срок действия которых не должен истекать в период срока действия договора (при необходимости);
- члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупок, должны предоставить соглашение, заключенное между собой, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
Перечень дополнительных документов для физических лиц:
- копия паспорта.
- копия документа, подтверждающего право заниматься коммерческой деятельностью;
- копия лицензии на осуществление деятельности, срок действия которой не должен истекать в период срока действия договора (при необходимости). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 27 / 101
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2228
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.