|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1296899"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2107918 |
| Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", Россия, 192012, г. Санкт - Петербург, ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120 |
| Контактное лицо: | Гриценко Маргарита Алексеевна
Начальник тендерно-договорного отдела |
| Предмет договора (ОКДП): | Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков, не включенное в другие группировки; запасные части к нему
Комплекс работ по поставке, монтажу, такелажным и пуско-наладочным работам оборудования для пищеблока в корпус №4 в соответствии со Спецификацией. |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 750 000,00 руб. Средства необходимо перевести на счет оператора портала. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 15 000 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 15 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Заказчик уплачивает Поставщику аванс в размере 30% от суммы Договора в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора, на основании выставленного Поставщиком счета. Заказчик уплачивает Поставщику 40% от суммы Договора в течение 7 (семи) банковских дней с момента поставки всего комплекта для столовой, на основании выставленного счета и подписания Сторонами товарной накладной. Окончательная оплата в размере 30% осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) банковских дней поле подписания Сторонами акта приемки- сдачи выполненных работ при предоставлении оригинала счета на оплату, счет-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120. Поставщик поставляет Товар Заказчику в полной комплектации и относящимися к нему документами, осуществить доставку (подъем на этажи, разнос по помещениям), такелажные работы, работы по сборке, монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с Графиком выполнения работ. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 05.12.2014 16:46 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.12.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 31.12.2014 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1296899" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1)соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2)не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3)не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
4)отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период., размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято;
5)отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44 – Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
6)наличие балансовой прибыли от хозяйственной деятельности участника размещения заказа на протяжении 1 года; |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Участники представляют документы в соответствии с требованиями п.10 Извещения №93/28-МТС от 05.12.2014г. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 1 
С извещением ознакомились - 12 / 108
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 347
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.