|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1268876"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1491504 |
| Организатор процедуры: | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1", Россия, 350080, Краснодарский край, Краснодар, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Ишутин Виталий Владимирович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Текущий ремонт и содержание дорог
«Ремонт ул. Уральская (от ул. Симферопольская до ул.1 Мая) в г.Краснодар (РЕМОНТ ТРОТУАРА И ЗАМЕНА БОРТОВОГО КАМНЯ)» |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 13 397 480,84 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 13 397 480,84 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ в 60-ти-дневный срок с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС– 2), подписанного Генподрядчиком и Субподрядчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС– 3). |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место выполнения работ: ул. Уральская (от ул. Симферопольская до ул.1 Мая) в г. Краснодар.
Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 15.08.2014г |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 18.06.2014 15:58 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 23.06.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 24.06.2014 08:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1268876" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
7) должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.
8) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном действующим Законодательством РФ |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Участники процедуры закупки обязаны приложить к котировочной заявке следующие документы:
11.1. Анкету участника запроса ценовых котировок (оформленную в соответствии с Приложением №2 к котировочной заявке).
112. Скан-Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме.
11.3. Скан-Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
11.4. Скан-Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11.5. Скан-Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
11.6. Скан-Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя предприятия (Приказ и /или Протокол собрания уполномоченного органа в соответствии с уставом).
11.7. Доверенность (в случае, если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности).
11.8. Скан-Копию документа об одобрении сделки (в случае, если сделка является крупной).
Скан-Копию Документа о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае ее применения).
11.9. Скан-Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений и налоговых санкций полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения на официальном сайте (ООС).
11.10. Справку о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки указанным в (Приложение №3) данного Извещения запроса ценовых котировок, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
Заявка должна быть подписана электронной-цифровой подписью (ЭЦП) |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 18.06.2014 15:58Договор № 90/К от 25.06.2014
Контрагент: ООО "ЦДИ"
Цена: 13 397 480,84 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 4 / 38
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 216
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.