|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1264721"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1399196 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Россия, 432008, Ульяновская область, Ульяновск, 432008, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш МОСКОВСКОЕ, Д. 94 |
| Контактное лицо: | Дмитриев Алексей Викторович
Ведущий менеджер по закупкам |
| Предмет договора (ОКДП): | Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции
Разработка проекта ремонта части объекта капитального строительства (1-ый пролет корпуса №2) цеха для настройки антенн и сборки изделий, выполнение строительно-монтажных работ согласно разработанному проекту, осуществление авторского надзора. |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 3 700 000,00 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты ОАО «Ульяновский механический завод», ИНН 7303026762/ КПП 730350001, р/с 40702810969020110464 Ульяновское отделение № 8588, г. Ульяновск, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602 |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 37 000 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 37 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:
- первый платеж в размере 10% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора;
- второй платеж в размере 30% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по разработке проектно-сметной документации и выполненных работ;
- окончательный расчет в размере 60% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место исполнения договора:
ОАО «Ульяновский механический завод»,
г. Ульяновск, Московское шоссе, 94.
Условия поставки:
В соответствии с Разделом 6 «Техническое задание» Документации ОЗК.
Срок исполнения договора:
Проектно-сметная документация – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.
Выполнение строительно-монтажных работ – в течение 5 (пяти) месяцев с момента согласования Сторонами проектно-сметной документации, авторский надзор осуществляется в течение всего времени производства работ. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 22.05.2014 15:03 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 03.06.2014 17:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 06.06.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1264721" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки.
2. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в ОЗК.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в ПРЗ не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6. Наличие свидетельства СРО к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Обязательно наличие допуска к следующим видам работ (коды указаны в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624):
II. Виды работ по подготовке проектной документации.
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
3.1. Механизированная разработка грунта;
6.1. Опалубочные работы;
6.2. Арматурные работы;
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок;
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
14.2. Устройство вентилируемых фасадов.
7. Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
8. Наличие отзывов о выполненных работах, подписанные техническими работниками Заказчиков.
9. Опыт выполнения аналогичных работ в течение не менее 6 последние лет.
10. Наличие в штате сотрудников, которые будут выполнять работы, являющиеся предметом закупки с указанием реквизитов их трудовых договоров/договоров подряда, квалификационных документов (Диплом о высшем образовании, подтверждающий квалификацию работника по выполняемым работам). |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с п. 11 Раздела 5 "Информационная карта" Документации ОЗК. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.