|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1251822"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1177358 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ФАКЕЛ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА П.Д.ГРУШИНА", Россия, 141401, Московская область, 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ХИМКИ, Г. ХИМКИ, УЛ АКАДЕМИКА ГРУШИНА, ВЛД. 33 |
| Контактное лицо: | Доронин Виктор Валентинович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Отделочные работы
Работы по капитальному ремонту помещений гальванического участка. |
| Количество и единицы измерения: | 761,500 кв. м |
| Цена за единицу: | 14 500 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 14 500 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Аванс предусмотрен, но не более 30%. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 141401, Московская область, г. Химки, ул. Академика Грушина, д.33 |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 01.06.2014г. |
| Дата публикации: | 20.03.2014 14:10 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | 1. Сроки выполнения.
2.Цена.
3.Предоставление сметно-технической документации на работы, указанные в Документации по запросу котировок.
4. Использование качественных строительных материалов.
Продолжительность работы на рынке более 1 года.
Опыт работы за последний год по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности (государственные и муниципальные контракты).
Соблюдение техники безопасности.
Наличие удостоверений повышения квалификации персонала.
За последний год работы по капитальному ремонту зданий и сооружений 1,2 уровня ответственности отсутствие претензий или жалоб со стороны Заказчика.
Опыт работы на режимных предприятиях.
Наличие СРО.
Наличие отзывов от государственных и муниципальных Заказчиков.
Отсутствие участий в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств.
Гарантия на выполняемые работы не менее 1 года. |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.03.2014 10:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.03.2014 13:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1251822" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участник запроса котировок должен:
быть правомочным заключать договоры;
обладать необходимыми сертификатами на продукцию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющейся предметом заключаемого договора;
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год размер которой превышает 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующий установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие не принято;
отсутствие судебных решений, вступивших в законную силу и возлагающих на участника процедур закупок ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств, аналогичных обязательствам, которые являются предметом закупки и которые данный участник обязуется принять на себя, участвуя в процедурах закупки;
сведения об участнике процедуры размещения заказа должны отсутствовать в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Рабочие должны иметь гражданство РФ. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Документы, указанные в пунктах 12 и 13 Документации по запросу котировок. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.
Телефон:(495) 572-67-17
Факс: (495) 573-51-11
Адрес электронной почты:infor@npofakel.ru |
| Председатель комиссии: | Абдрахимов Р.А. - первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО "МКБ "Факел" |
| Члены комиссии: | Толстов А.В. - заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "МКБ "Факел",
Аистов С.А. - заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "МКБ "Факел",
Матушкин Р.В. - начальник отдела ОАО "МКБ "Факел",
Ситнова Ю.Н. - начальник юридического отдела ОАО "МКБ "Факел". |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.