|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1243441"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФКП "Бийский Олеумный Завод", Россия, 659315, Алтайский край, Бийск, Промзона |
| Контактное лицо: | Коротаева Ирина Александровна
Специалист |
| Предмет договора (ОКДП): | Топливо дизельное
Дизельное топливо зимнее по ГОСТ Р 52368-2005 - 427,021 т; Дизельное топливо летнее по ГОСТ Р 52368-2005 - 427,021 т |
| Количество и единицы измерения: | 854,042 т |
| Цена за единицу: | 32 633 758,19 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 32 633 758,19 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | в течение 30 рабочих дней с даты поставки продукции на основании выставленного счёта-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12 |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Январь – Декабрь 2014г. по заявкам Покупателя. Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом силами Поставщика Место (адрес) поставки: 659315, РФ, Алтайский край, г.Бийск, ФКП «БОЗ».
При согласовании с Поставщиком поставка продукции возможна железнодорожным транспортом, либо заправка автомобилей Поставщика в сети, из 5-7, АЗС в радиусе 40 км от территории «ФКП «БОЗ».
Место (адрес) поставки железнодорожным транспортом: 659315, РФ, Алтайский край, г.Бийск, ФКП «БОЗ». Станция Бийск. Алтайское отделение ЗСЖД справка № 9031092. Код станции 843200, код предприятия 4198. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | До 31 декабря 2014г |
| Дата публикации: | 07.02.2014 09:04 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.02.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 14.02.2014 09:30 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1243441" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1.1.2.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
1.1.2.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.1.2.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок или заявки на участие в запросе котировок;
1.1.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок или заявки на участие в запросе котировок не принято;
1.1.2.5. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
1.1.2.6. Отсутствие у физического лица - участника процедуры закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника процедуры закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;
1.1.2.7. Отсутствие у участника процедур закупок споров и претензионной работы с заказчиком.
1.1.3. Участники размещения заказа для того, чтобы принять участие в запросе котировок также должны соответствовать иным обязательным требованиям, если они установлены Заказчиком в разделе 3 «Информационная карта» настоящей документации. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Перечень документов, прилагаемых к заявке указан в п. 1.3.8. документации запроса котировок цен. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 21 / 204
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 830
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.