|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1219560"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=828591 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Россия, Алтайский край |
| Контактное лицо: | Данилова Елена
согласно должности |
| Предмет договора (ОКДП): | Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности
Персональный компьютер (в сборе) – 2 шт с техническими характеристиками, указанными в документации. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 69 538,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 69 538,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | после получения персональных компьютеров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней, согласно выставленного Счета-фактуры. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Партизанская 2; единовременно (одной партией); в течение 14 календарных дней с момента заключения договора. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 21.11.2013 13:03 |
| Критерии оценки котировочных заявок: | Цена договора |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.11.2013 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 27.11.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1219560" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 4.1 Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
4.2 Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Участник закупки не должен находиться в стадии судебного разбирательства.
4.3 В предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными физическими лицами», реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об участниках закупки.
4.4 Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашений между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
4.5 Участник должен составлять заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника.
4.6 Иные требования устанавливаются закупочной документацией.
Перечень документов для юридических лиц:
- копия Устава;
- документы, подтверждающие право подписи котировочной заявки от юридического лица;
- копия лицензии на осуществление деятельности (в случае необходимости);
- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную участниками не менее чем за 60 календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки;
- члены объединений, являющиеся коллективными участниками закупок, должны предоставить соглашение, заключенное между собой, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника.
Перечень документов для физических лиц:
- копия паспорта.
- копия документа, подтверждающего право заниматься коммерческой деятельностью. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Заявка на участие должна содержать:
а) заявку на участие в процедуре закупки (Приложение №1);
б) анкету поставщика (Приложение №2);
в) коммерческое предложение (Приложение №3);
г) проект договора (Приложение №4). |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 16 / 580
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1516
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.