|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1178947"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130724/0504/047 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307240504047 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ", Россия, 142530, Московская область, Электрогорск, 142530, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ, Г. ЭЛЕКТРОГОРСК, УЛ СВЯТОГО КОНСТАНТИНА, Д. 6 |
| Контактное лицо: | Тимофеева Яна Евгеньевна
Главный специалист |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Капитальный ремонт здания ангара |
| Категория продукции: | Инструмент для механической обработки изделий медицинской техники
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 609 872,33 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 609 872,33 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Расчеты за выполненные работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком по законченным и сданным этапам календарного плана к договору в размере их цены, в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Основанием для проведения расчетов являются акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура, счет, оформленные в установленном порядке. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, д.6. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 28.08.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 09.07.2013, Дата окончания поставки: 31.07.2013 |
| Дата публикации: | 24.07.2013 11:50 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.08.2013 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | 09.08.2013 10:00 |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 09.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1178947" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
4. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
5. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
5.1. свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, выданные саморегулируемыми организациями
6. наличие опыта поставок/работ/услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2011, 2012, 2013гг. поставками/работами/услугами, сопоставимого характера и объема на сумму не менее суммы 2 609 872,33 рубля
7. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
3. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
4. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
5. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
6. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
7. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
8. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
9. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
10. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.