|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1168944"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=474148 |
| Организатор процедуры: | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1", Россия, 350080, Краснодарский край, Краснодар, 350080, Г. КРАСНОДАР, УЛ ИМ. МАЧУГИ В.Н., Д. 182 |
| Контактное лицо: | Ишутин Виталий Владимирович
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Текущий ремонт и содержание дорог
Ремонт ул. Кирова от ул. Просвещения до ул. Насыпной в г.Сочи |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 19 688 505,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 19 688 505,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 2), в 90-то-дневный срок с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного Заказчиком и Субподрядчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Заказчиком и Субподрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, с удержанием возвратных сумм , пропорционально выполненным и принятым объемам работ, при условии оплаты выполненных работ Заказчику Генеральным подрядчиком и Муниципальным казенным учреждением города Сочи «Управление автомобильных дорог» |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | ул. Кирова от ул. Просвещения до ул. Насыпной в г.Сочи |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 25.06.2013 17:05 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.06.2013 17:20 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 28.06.2013 17:20 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1168944" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с прикрепленной документацией |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 0 / 25
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 115
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.