(время московское)
+7 (495) 109-75-75 Заказать звонок
Домой Написать письмо Распечатать
На главную Электронная торговая площадка
Войти
Регистрация
 
Развернуть меню

Общая информация
 Документация по торгам 
 Предложения - 2 
 Протоколы 
 Документы - 0 

Получать рассылку по таким торгам! 

Купить "Коммутатор, телефон проводной"

Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1149964"
Адрес процедуры на ООС:http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=346960
Организатор процедуры:ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", Россия, 192012, г. Санкт - Петербург, ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактное лицо:Гриценко Маргарита Алексеевна
Начальник тендерно-договорного отдела
Предмет договора (ОКДП):Устройства телеобработки информации прочие
Коммутатор, телефон проводной
Количество и единицы измерения:1 договор
Цена за единицу:17 300,00 руб.
Начальная цена предмета договора:17 300,00 руб. (в том числе НДС)
Условия оплаты:Оплата товара Покупателем производится не позднее 15 рабочих дней со дня получения Товара.
Источник финансирования:Собственные средства
Место, условия и сроки выполнения предмета договора:Доставка Товаров Покупателю осуществляется за счет Продавца в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления заявки Продавцу Покупателем. Место доставки: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.120
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:Нет
Сроки выполнения предмета договора:Сроки выполнения предмета Договора в течение 15 рабочих дней с момента направления заявки Продавцу Покупателем.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств
Дата публикации:29.04.2013 16:26
Критерии оценки котировочных заявок:Цена Договора
Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов):Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 16.05.2013 10:00
Дата рассмотрения котировочных заявок:Не позднее 31.05.2013 18:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Место проведения:Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1149964" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок регистрации на сайте:Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Порядок подачи котировочных заявок:Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации.
Требования к участникам:1)соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2)не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3)не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
4)отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год., размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок не принято.
5)отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков по 94 – ФЗ и 223 – ФЗ.
Документы, прилагаемые к заявке:1)К заявке на участие в запросе котировок необходимо приложить учетную карточку организации со всем реквизитами (приложение А к Извещению).
2)Одновременно с заявкой участник предоставляет выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 2 месяцеа до дня размещения на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru извещения о проведении запроса котировок, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 2 месяца до дня размещения на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru извещения о проведении запроса котировок.
3)Подписанный со стороны Поставщика Договор с заполненными приложениями к нему.
Порядок подачи предложений:Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Документация по торгам:С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам
Комиссия:192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской оброны, д.120
Информация о заключенной сделке:29.04.2013 16:26Договор № 068/06/13 от 03.06.2013
Контрагент: ООО "АЛТЭК ИТ"
Цена: 15 999,00 руб.

Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.