|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос котировок цен покупателя № 1145837"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИФИ И ВТ", Россия, 440026, Пензенская область, Пенза, 440026ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ЛЕРМОНТОВА, 3 |
| Заказчик: | ЗАО "НИИФИ И ВТ" |
| Контактное лицо: | Лапшин Владимир Ильич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Комплектные специализированные технологические линии, установки и агрегаты для различных производств
Compaclean III - установка струйной отмывки печатных плат (узлов) от остатков флюсов и других загрязнений, обеспечивающая автоматически выполняемый технологический процесс удаления остатков флюсов, включающий в себя отмывку промывочными жидкостями, ополаскивание деионизированной водой и сушку.
Краткие технические характеристики:
Эффективные размеры камеры отмывки: 500х500х500
Один бак для моющего раствора…………56 л
Два бака воды для ополаскивания………..29 л (каждый бак)
Потребление мощности ……………..12,0 кВт
Потребление мощности при работе ……3 кВт
Максимальная температура раствора. …50 оС
Температура сушки ………….….18 - 110 оС
Вес ………………………………………420 кг
Габаритные размеры…………1866х878х1680
|
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 2 170 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 170 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата товара производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке:
- авансовый платеж в размере 50 % суммы Договора в течение пяти банковских дней с момента выставления счета Поставщиком после подписания Договора;
- авансовый платёж в размере 40 % суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты уведомления Поставщиком Заказчика о готовности Продукции к отгрузке со склада Поставщика;
- окончательный расчет в размере 10 % суммы Договора, в течение пяти банковских дней со дня подписания Акта о проведении шеф-монтажных и пусконаладочных работ, но не позднее 30 дней с даты поставки. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Пенза, ул. Лермонтова, 3, обязательным условием является поставка нового товара, годом выпуска не ранее 2012 года, предоставление документов, подтверждающих качество изделия (технический паспорт, или сертификат соответствия, или формуляр), заверенных в соответствии с действующим законодательством.
Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении.
Гарантия на товар должна быть не менее 24 месяца. Срок поставки - до 15 октября
2013 г. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Дата публикации: | 17.04.2013 14:34 |
| Дата окончания приема котировочных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.04.2013 14:00 |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 26.04.2013 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1145837" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи котировочных заявок: | Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.
Участники закупки должны соответствовать следующим требованиям:
1) участники процедур закупок должны быть правомочны заключать договор.
2) не находиться в процессе ликвидации для юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не должна быть приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
4) не должно быть сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
5) отсутствие у физического лица - участника процедуры закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника процедуры закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключаемого договора;
7) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством РФ, являющиеся предметом заключаемого договора. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Копия решения или приказа о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от лица контрагента (доверенность или приказ (протокол) о назначении);
3. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России в течение месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении закупки (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ);
4. Копия устава, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
5. Копия лицензии и разрешения (предоставляется при необходимости) на соответствующий вид деятельности;
6. Копия бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Информация о заключенной сделке: | 17.04.2013 14:34Договор № 1/П-2013 от 29.04.2013
Контрагент: ООО ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТЕК
Цена: 2 170 000,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.