 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Винтоверты, гайковерты. ЭЗЦ 04-13."
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1129850"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130227/0550/144 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1302270550144 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ", Россия, 115432, Москва, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Леванова Алеся Михайловна
Главный специалист отдела закупочных процедур Управления материально-технического обеспечения |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Винтоверты, гайковерты. ЭЗЦ 04-13. |
| Категория продукции: | Машины и оборудование общего назначения прочие и их детали
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 975 250,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 975 250,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата производится безналичным путём. Оплата каждой партии Товара осуществляется в течение 45 календарных дней после поставки продукции на склад заказчика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | - «Калининатомэнергоремонт» (КАЭР) - филиал ОАО «Атомэнергоремонт, 171841, Тверская область, г. Удомля, склад покупателя, промзона АЭС;
- «Волгодонскатомэнергоремонт» (ВДАЭР)- филиал ОАО «Атомэнергоремонт, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, склад покупателя, промзона АЭС;
- «Курскатомэнергоремонт» (КуАЭР) - филиал ОАО «Атомэнергоремонт, 307250, Курская область, г. Курчатов, склад покупателя, Промзона АЭС;
- «Уралатомэнергоремонт» (УралАЭР) - филиал ОАО «Атомэнергоремонт, 624250, Свердловская область, г.Заречный, ул. Октябрьская 9Б;
- «Нововоронежатомэнергоремонт» (НВАЭР) - филиал ОАО «Атомэнергоремонт, 396070, Воронежская
область, г. Нововоронеж, склад покупателя, промзона АЭС. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 25.04.2013 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.04.2013, Дата окончания поставки: 31.07.2013 |
| Дата публикации: | 27.02.2013 08:24 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.03.2013 11:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 18.03.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1129850" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
4. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников).
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли
7. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот
2. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
3. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником закупки упрощенной системы налогообложения (для участников закупки, применяющих её)
4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника
5. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)
6. отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, есл
7. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальн
8. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения - то не ранее внесения таких изменений в реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении процедуры закупки выписки из единого государственного реест
9. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.  Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 12 / 114 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 2002 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
