Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1102184"
|
|
|
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 121119/0593/089 |
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1211190593089 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМНОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", Россия, 119017, Москва |
Заказчик: | ОАО "ЗиО-Подольск" |
Контактное лицо: | Терещенко Екатерина Александровна Ведущий специалист отдела закупок Управления закупок |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Услуги лизинга на приобретение винтовых компрессоров |
Категория продукции: | Услуги по лизингу или аренде машин и оборудования без оператора
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 16 723 412,23 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 16 723 412,23 руб. (в том числе НДС) |
Условия оплаты: | 1 платеж – 13 798 400,00 рублей – декабрь 2012 г.
2 платеж – 3 449 600,00 рублей – февраль 2013 г. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2 (территория ОАО «ЗиО-Подольск») |
Срок заключения договора после определения победителя: | 20.12.2012 |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 15.12.2012, Дата окончания поставки: 15.01.2016 |
Дата публикации: | 19.11.2012 17:13 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.11.2012 11:00 |
Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 29.11.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1102184" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
Требования к участникам: | 1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки |
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | Закупочная комиссия ОАО "Атомэнергомаш" |
Председатель комиссии: | Тарло Денис Георгиевич |
Члены комиссии: | Ярош Наталья Владимировна
Мазунина Оксана Анатольевна
Кучин Эдуард Жанович
Кривенкова Екатерина Владимировна
Батурин Денис Михайлович |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 1
С извещением ознакомились - 7 / 73
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 68
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0