|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1091866"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 121024/0656/1015 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/12102406561015 |
| Организатор процедуры: | Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Курская атомная станция", Россия, 109507, Курская область, Курчатов, Курская область, г.Курчатов, Промзона |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Сорокин Александр Викторович
Инженер Центра закупок |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Поставка лабораторной мебели |
| Категория продукции: | Автоматизация и контрольно-измерительные приборы
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 475 581,69 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 475 581,69 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Оплата по факту поставки, в течение 40 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами ТТН |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 307250, г. Курчатов, Курской области, Промзона, склад Курской АЭС. |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 07.12.2012 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 30.11.2012, Дата окончания поставки: 15.12.2012 |
| Дата публикации: | 24.10.2012 15:44 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 07.11.2012 08:30 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 14.11.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1091866" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
3. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Единая Комиссия |
| Председатель комиссии: | Федюкин В.А. |
| Члены комиссии: | Иванов А.А.
Занина С.В.
Выскребенец М.И.
Попов Ю.И.
Маякова Ю.С.
Тимошкин Ю.В.
Быковский Д.В.
Митрофанов Н.С.
Минаков Е.В.
Малыхин В.А.
Ситников А.А.
Мокеева Г.В.
Мезенцев А.В. |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 18 / 107
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 299
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.