 |
Общая информация |
 |
|
|
|
|
|
|
Купить "Капитальный ремонт воздушных, масляного выключателей и кабельной линииЭЦ ПЭК "
|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1073162"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120828/0497/325 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1208280497325 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ", Россия, 433510, Ульяновская область, Димитровград, 433510, Г.. ДИМИТРОВГРАД, Ш. ЗАПАДНОЕ, Д. 9 |
| Контактное лицо: | Маринина Марина Юрьевна
Начальник ДУЗ |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Капитальный ремонт воздушных, масляного выключателей и кабельной линииЭЦ ПЭК |
| Категория продукции: | Электрооборудование силовое
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 3 423 514,60 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 3 423 514,60 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Заказчик до начала работ производит предварительную оплату 30% поручаемых Подрядчику работ в течении 10 рабочих дней после подписания Заказчиком Договора. Срок начала и окончания работ подлежит корректировке на время задержки предварительной оплаты. Оплата выполненных и принятых Заказчиком этапов работ производится в течение 30 рабочих дней после подписания им актов сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Окончательный расчёт за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 рабочих дней после полного завершения работ, предусмотренных в п.2.1, включая устранение выявленных недостатков и дефектов, на основании акта приёмки законченного ремонтом объекта Приёмочной комиссией, оформленного в установленном порядке, но не ранее 30 рабочих дней от согласованного Сторонами срока окончания производства работ, предусмотренного п.4.1 проекта договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | 433510 Ульяновская обл.Димитровград-10 |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 21.09.2012 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 21.09.2012, Дата окончания поставки: 01.11.2012 |
| Дата публикации: | 28.08.2012 17:25 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.09.2012 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 06.09.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1073162" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
4. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе:
4.1. свидетельство СРО о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегионразвития от 30.11.2009г. раздел 3 п.20.2; 20.10, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
6. наличие опыта работ: должен предоставить отзывы заказчиков по ранее выполняемым работам на подобном оборудовании с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию
7. должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, в том числе:
7.1. должен иметь ремонтную базу, оборудованную специализированными станками и инструментом, транспортные средства, ремонтные мастерские: должен иметь установку для очистки, осушки и дегазации трансформаторного масла типа УВМ-3М.
8. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора
3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
4. справка об опыте выполнения договоров за последние ______ года c приложением копий указанных договоров с приложениями, в том числе, спецификациями, а также копий документов, подтверждающих исполнение данных договоров (акты приемки-передачи, ТОРГ-12, акты выполненных работ и т.п)
5. cправка, подтверждающая наличие у участника процедуры закупки соответствующих собственных либо арендованных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора с приложением копий бухгалтерского баланса с расшифровкой основных фондов, в случае использования собственных материально-технических ресурсов |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Котировочная комиссия |
| Председатель комиссии: | Бондарев В.А. |
| Члены комиссии: | Мазаева Татьяна Николаевна
Летникова Л.А. |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.  Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
Вопросы претендентов/участников - 0  С извещением ознакомились - 8 / 42 Участники Системы, получившие персональные приглашения - 116 Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
|
