|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1052726"
|
|
|
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 120629/0608/664 |
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1206290608664 |
| Организатор процедуры: | Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», Россия, 413866, Саратовская область, Балаково, 413866, Натальинское муниципальное образование Балаковского муниципального района Саратовской области |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Лебедева Ольга Викторовна
Экономист УЗ |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Стенды первичных преобразователей МВ3-H-14-AC |
| Категория продукции: | Автоматизация и контрольно-измерительные приборы
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 2 550 472,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 2 550 472,00 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | Расчеты производятся безналичными денежными средствами на расчетный счет Поставщика, банковскими векселями или другими средствами расчетов, не противоречащими законодательству Российской Федерации по согласованию сторон в течение 30 дней после поставки продукции. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета «Плательщика» или акта приема-передачи ценных бумаг. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Балаковская АЭС, г. Балаково Саратовской области |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 30.07.2012 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.08.2012, Дата окончания поставки: 20.08.2012 |
| Дата публикации: | 29.06.2012 12:24 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.07.2012 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 19.07.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1052726" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).
2. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
3. Должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
4. Отсутствие сведений об участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
5. Обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Документы, указанные в закупочной документации и извещении
2.
3. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника закупки
4.
5. Справка о цепочке собственников, отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
6.
7.
8.
9.
10. При поставке предоставить сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №982, сертификат качества, план качества, паспорт и руководство по экплуатации, Лицензию на изготовление оборудования для атомных станций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ,
11.
12.
13.
14.
15.
16. копию свидетельства изготовителя оборудования по форме Приложения 2 к заявке или копию иного документа с указанием ИНН, ОГРН дилера, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя (дилерский договор, сертификат дилера, свидетельство и т.п.)
17. При поставке предоставить сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №982, сертификат качества, план качества, паспорт и руководство по экплуатации, Лицензию на изготовление оборудования для атомных станций Федеральной службы по экологическому и атомному надзору
18.
19.
20. В случае поставки эквивалента, предоставить технические характеристики
21. |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Единая комиссия Балаковской АЭС по размещению заказов |
| Председатель комиссии: | Игнатов В.И. |
| Члены комиссии: | Шарабанов Г.Ф.
Мещанинов Н.В.
Сидоров А.О.
Соболев Е.Ф.
Гусев П.В.
Шехоркин С.Ю.
Рейц Л.С.
Сафронов Н.В.
Чумакова Л.А.
Фролова М.Ю.
Баласанова А.В.
Бубнов А.Г.
Ханин А.В.
Горюнова Юлия Александровна |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.