|
Извещение о проведении торговой процедуры "Запрос цен покупателя № 1035884"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Акционерное общество "Концерн Росэнергоатом", Россия, 624250, Свердловская область, Балаково, Россия, Балаково |
| Заказчик: | ОАО "Концерн Росэнергоатом" |
| Контактное лицо: | Быков Константин Владиславович
инженер 1 категории договорного отдела УКС |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Разработка РКД, изготовление и поставка токопровода ШЗК-0,4кВ для РУСН электрообогрева для блока №4 Белоярской АЭС |
| Категория продукции: | Шинопроводы низкого напряжения
|
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 4 935 231,16 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 4 935 231,16 руб. (в том числе НДС) |
| Условия оплаты: | 1 вариант (с авансом):
1) Авансовый платёж в размере не более 30% от стоимости поставки по договору, включая НДС (18%), при условии предоставления счета на оплату и обеспечения возврата авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии.
2) Оплата выполненных Поставщиком работ, осуществляется после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг), с зачетом выданных авансов в течение 30 (тридцати) дней.
К Акту о приеме выполненных Работ (оказанных услуг) прилагаются следующие документы:
- счет -1 экземпляр (оригинал);
- счет-фактура – 1 экземпляр (оригинал);
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 – 1 экземпляр (оригинал);
2 вариант (без аванса):
1) Оплата в размере 100% от стоимости поставки, включая НДС 18%, осуществляется после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг), в течение 30 (тридцати) дней.
К Акту о приеме выполненных Работ (оказанных услуг) прилагаются следующие документы:
- счет – 1 экземпляр (оригинал);
- счет-фактура – 1 экземпляр (оригинал);
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 – 1 экземпляр (оригинал); |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Россия, 624250, Свердловская область, г. Заречный, промплощадка (филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2») |
| Срок заключения договора после определения победителя: | 18.06.2012 |
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 01.07.2012, Дата окончания поставки: 01.10.2012 |
| Дата публикации: | 14.05.2012 11:58 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 22.05.2012 10:00 |
| Дата окончания приема ценовых заявок (Дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует |
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 29.05.2012 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1035884" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи ценовых заявок: | Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Требования к участникам: | 1. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом)
2. Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена
3. Должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.
В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.
4. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Процедуры в данном разделе проводятся в соответствии с требованиями Единого Отраслевого Стандарта Закупок (ЕОСЗ) Госкорпорации «Росатом».
Для участия в торговых процедурах данного раздела необходимо иметь Электронную Цифровую Подпись (ЭЦП) и пройти процедуру Аккредитации у Оператора Торгового портала Fabrikant.ru.
Вопросы претендентов/участников - 2 
С извещением ознакомились - 16 / 129
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 19
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.