|
Извещение о проведении торговой процедуры "Многолотовое ПДО покупателя № 1554991"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН ТИТАН-2", Россия, 123112, Москва, ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ЭТ 51 ПОМ III КОМ 1 |
| Заказчик: | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" |
| Контактное лицо: | Марфина Алена Юрьевна
Ведущий специалист |
| Общее наименование закупки: | Устройство временного подъезда к строительной площадке ЦКП "СКИФ" |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг) |
| № лота |
Наименование лота | Признак принадлежности к субъектам МСП |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении
к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
Кол-во |
Начальная цена лота | | 1 |
ОКПД2: [42.11] Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей Устройство временного подъезда к строительной площадке ЦКП "СКИФ" | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП | Нет | 1 лот | без указания цены | |
| Условия оплаты: | Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% сумму договора, Погашение аванса производится путем вычета сумм авансового платежа за работы, выполненные подрядчиком и принятые Генподрядчиком по актам о приемке выполненных работ (форма КС-2). Оплата оставшейся части от цены договора производится Генподрядчиком за фактически выполненные и принятые работы в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Генподрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ. |
| Условия поставки: | В соответствии с Техническим заданием |
| Сроки выполнения предмета договора: | Продолжительность производства работ – 21 календарный день. |
| Дата публикации: | 06.02.2023 10:39 |
| Дата завершения процедуры: | 10.02.2023 10:40 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Многолотовое ПДО покупателя № 1554991" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по данному предмету договора (или по отдельным лотам) подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
Предложение, в том числе входящие в его состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
| Комментарии: | 1. Наличие у организации необходимого количества квалифицированного персонала и исправной техники в собственности, а именно: автогрейдер - 1 шт., дорожный каток -1 шт., погрузчик фронтальный - 1 шт., способных обеспечить исполнение Комплекса работ в установленные сроки.
2. Наличие у организации успешного опыта выполнения аналогичных работ в течение последних 10-и лет. Подтвердить справкой об опыте выполненных работ (Референс лист).
3. Все работы по контракту должны выполняться собственными силами Субподрядчика.
4. Субподрядчик не должны иметь неисполненных обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а так же разбирательств в арбитражном суде, касающихся невыполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам за текущий и предшествующие 2 года, решения по которым принимались судом не в пользу Субподрядчика.
5. Наличие у Организации системы управления охраны труда (СУОТ).
6. Предоставить справку о МТР.
7. Предоставить справку о кадровых ресурсах.
8. Готовность к казначейскому сопровождению. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 6 / 110
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 147
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.