|
Извещение о проведении торговой процедуры "конкурс покупателя № 1975"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2145303 |
| Заказчик: | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» |
| Дата публикации: | 12.12.2014 16:34 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Россия, 603052, Новгородская область, Нижний Новгород, 603052, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ШОССЕ СОРМОВСКОЕ, дом 21 |
| Контактное лицо: | Шупранов Василий Николаевич
Руководитель юридического лица |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Экспертиза проектов в области промышленного строительства
Выполнение работ по разработке и утверждению декларации безопасности гидротехнического сооружения (ГТС) – Волжской насосной станции I-ого подъёма и иных работ в соответствии с Техническим заданием. |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Объект (ГТС): Волжская насосная станция I – ого подъёма, принадлежит ОАО «НМЗ» на праве собственности. Место нахождения объекта – 603052, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45-в.
начало работ: с даты подписания Сторонами Договора. Окончание работ: 01.11.2015г. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 2 950 000,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 2 950 000,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "конкурс покупателя № 1975" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Не требуется |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Участник закупки должен предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса:
- заявку на участие в конкурсе, подписанную уполномоченным лицом, в которой участник подтверждает свое согласие, в случае победы, подписать договор на условиях и в соответствии с проектом договора входящего в состав настоящей документации (форма 7.1 раздела 7 документации конкурса);
- анкета участника (форма 7.2 раздела 7 документации конкурса);
- пояснительная записка (форма 7.3 раздела 7 документации конкурса);
- локально-сметный расчет всех выполняемых работ;
- справка о выполненных в 2011-2013 гг. работах сопоставимого характера (форма 7.4 раздела 7 документации конкурса) с обязательным приложением копий договоров, спецификаций и документов, подтверждающих исполнение данных поставок (акты выполненных работ, товарные накладные и т.п););
- подтверждение наличия специалистов с опытом работы в данной области, прошедших подготовку в учебных центрах, аттестованных и имеющих удостоверение о допуске к самостоятельной работе;
- подтверждение отсутствия взаимных претензионно-исковых требований и судебных разбирательств с Заказчиком
- а также другие документы, указанные в п. 17 Информационной карты конкурсной документации |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.01.2015 16:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 02.02.2015 10:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 09.02.2015 16:01 |
| Председатель комиссии: | Заместитель генерального директора
по экономике и финансам - Жирнов А.В. |
| Члены комиссии: | Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам Будников Д.В.
Заместитель генерального
директора по безопасности и режиму Котов С.Г.
Заместитель генерального директора –
Главный инженер Михеев В.Г.
Начальник правового управления Мартиросов Э.В. |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | 1. цена договора (значимость критерия Ц i– 60%);
2. квалификация участника конкурса (значимость критерия Кi – 40%), в том числе:
2.1. опыт участника конкурса по выполнению работ за 2012 – 2014гг. (Оi) |
| Требования к участникам конкурса: | Участник закупки должен
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки;
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке.
- быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).);
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг) если разрешение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора.
- подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора).
Кроме того:
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации;
Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны:
- иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры (для лица, выступающих на стороне одного участника закупки);
- иметь необходимые сертификаты на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, являющихся предметом заключаемого договора;
- иметь в наличии специалистов с опытом работы в данной области, прошедших подготовку в учебных центрах, аттестованных и имеющих удостоверение о допуске к самостоятельной работе;
- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки);
Участник закупки должен соответствовать так же следующим требованиям:
- Должен обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а именно:
- наличие опыта работы в области выполнения данных работ;
- наличие благоприятных отзывов или рекомендаций от заказчиков работ сопоставимого характера;
- иметь в наличии специалистов с опытом работы в данной области, прошедших подготовку в учебных центрах, аттестованных и имеющих удостоверение о допуске к самостоятельной работе;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
- отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
- отсутствие взаимных претензионно-исковых требований и судебных разбирательств с Заказчиком. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Преференции отдельным участникам конкурса: | Не предоставляются. |
| Условия оплаты: | Оплату цены Договора Заказчик производит в рублях РФ, в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании выставленных Подрядчиком счетов/счетов-фактур, на следующих условиях:
- 50 % от общей цены Договора, оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора.
- 50 % от общей цены Договора, оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по последнему этапу, при наличии всех следующих обстоятельств:
• Сторонами подписаны Акты выполненных работ, предусмотренных Договором.
• Заказчику передана исполнительная документация:
– декларация безопасности ГТС, утверждённая в Федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений;
– заключение экспертизы декларации безопасности ГТС;
– разработанные правила эксплуатации ГТС;
– иная документация, в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.
• Подрядчиком устранены выявленные в ходе проведения Работ недостатки.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 09.02.2015 16:01 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.