|
Извещение о проведении торговой процедуры "конкурс покупателя № 998"
|
|
|
| Дата публикации: | 23.10.2012 15:41 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН" Россия, 191014, г. Санкт - Петербург, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Буравчук Артур Александрович
Руководитель контрактной службы - начальник ОКП |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Результаты опытно-конструкторских работ по созданию материальной продукции
Открытый конкурс на право заключения договора на составную часть опытно-конструкторской работы «Создание гибких герметичных специализированных кабельных линий для изделия Р-43М» Шифр «СКЛ Р-43М» |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | С момента заключения Договора до – 15.11.2015 г.
Работы производятся поэтапно:
Этап 1- январь 2013г.
Этап 2–январь 2013 – август 2013 г.
Этап 3 – сентябрь 2014 – 15 октября 2014
Этап 4 – сентябрь 2015 – 15 ноября 2015г. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 19 690 000,00 руб. (НДС не облагается)
Общая начальная цена предмета договора - 19 690 000,00 руб. |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "конкурс покупателя № 998" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Обеспечение заявки - Участник представляет обеспечение заявки в размере 0,5% от начальной
(максимальной) цены договора 98 450 (Девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей, 00 копеек–
НДС не облагается.
Реквизиты счета для перечисления обеспечения заявки:
ОАО «Концерн
«Гранит-Электрон»
Юридический адрес:191014, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3
ИНН 7842335610, КПП 784201001,
ОГРН 5067847016782, ОКПО 07509758,
ОКАТО 4029856400; ОКВЭД
73.10
р/с 40702810300000003085
к/с 30101810800000000861
Банковские реквизиты:
в ОАО «АБ
«Россия», Санкт-Петербург
БИК 044030861
ОКПО 07509758
ОКВЭД 73.10
В платежном поручении в графе
«наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование
конкурса)», а также «НДС не облагается».
Обеспечение исполнения договора - беспечение исполнения по
договора устанавливается в
размере: 30% от начальной (максимальной) цены договора – 5 907 000
(Пять миллионов девятьсот семь тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается.
Способ обеспечения
исполнения договора в соответствии с п. 7.2 (Части I конкурсной документации) определяется
участником размещения заказа самостоятельно.
Договор заключается только после предоставления
победителем конкурса (единственным участником конкурса) Заказчику обеспечения исполнения
договора.
Реквизиты счета для перечисления обеспечения исполнения договора:
р/с
40702810300000003085
к/с 30101810800000000861
Банковские реквизиты:
в ОАО «АБ «Россия»,
Санкт-Петербург
БИК 044030861
ОКПО 07509758
ОКВЭД 73.10 |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с п.14 Части II Информационной карты конкурсной документации. |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 13.11.2012 10:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 13.11.2012 15:28 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 13.11.2012 15:29 |
| Комиссия: | 191014, г.Санкт-Петербург, ул.Госпитальная, д.3
(812) 274 -43-77; 578-02-69; факс(812)274-63-39
cri-granit@peterlink.ru; zakupki@granit-electron.ru |
| Председатель комиссии: | Кондратьев А.В.-Начальник ОЦПиР-зам.начальника УЦПиР |
| Члены комиссии: | Граденко Е.В. - начальник ОМТС.
Бойко Т.Н. - начальник ЦЗГТ.
Бойцова Ж.В. - юрисконсульт I категории - специалист по правовому сопровождению торгов и размещению заказов для государственных нужд.
Пивоварова О.П. - юрисконсульт 1 категории юридическо - правового управления.
Секретарь комиссии: Буравчук А.А. - начальник бюро целевых программ ОЦПиР. |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | 1. Цена договора, условия оплаты - 35%
2. Срок предоставления гарантии качества - 30%
3. Срок выполнения работ - 35% |
| Требования к участникам конкурса: | 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах;
4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.
5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа
6) Наличие лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, лицензию на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | Заказчик осуществляет поэтапное авансирование работ в размере 50% от стоимости этапа согласно протоколу цены на основании счёта Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора, при условии получения средств от Гензаказчика. |
| Источник финансирования: | Средства, поступившие от Гензаказчика |
| Дата последнего редактирования: | 13.11.2012 15:29 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.