|
Извещение о проведении торговой процедуры "конкурс покупателя № 905"
|
|
|
| Дата публикации: | 16.07.2012 10:34 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА" Россия, 357212, Ставропольский край, Минеральные Воды, 357212, Р-Н МИНЕРАЛОВОДСКИЙ, Г.. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 67 |
| Контактное лицо: | Сердюков Виктор Николаевич
исполнительный директор |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Бензины автомобильные
Бензин автомобильный, ГОСТ: Р 51105-97, Тип: А 92, Иной признак: Октановое число не менее 92.
Осуществление поставки топлива через розничную сеть АЗС бензин АИ-92
Лот № 2
ОКДП: Бензин автомобильный
№(СКМТР): 251120066, ГОСТ: ГОСТ 2084-77, Ч/н: АИ-95
Осуществление поставки топлива через розничную сеть АЗС бензин АИ-95
Лот № 3
ОКДП: Топливо дизельное летнее
Осуществление поставки топлива через розничную сеть АЗС дизельное топливо (летнее) |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
Лот № 2 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП
Лот № 3 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет
Лот № 2 - Нет
Лот № 3 - Нет |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Условия поставки: заправка машин Заказчика согласно предоставленного списка автомобилей Заказчика осуществляется в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта непосредственно через розничную сеть АЗС поставщика, расположенную на расстоянии не более 2 км от офиса Заказчика исходя из потребностей Заказчика. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 160 580,00 (в том числе НДС)
Лот № 2 - 62 898,00 (в том числе НДС)
Лот № 3 - 112 508,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 335 986,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "конкурс покупателя № 905" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Требуется. Размер обеспечения заявки: 40000 (сорок тысяч) рублей.
р/счет 40702810660050101412
Северо-Кавказский СБ РФ, г. Ставрополь кор. счет банка 30101810600000000660 БИК 040702660 ОКПО
05904841 ОГРН 1052601027511
денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки должны быть
перечислены на расчетный счет ОАО «Издательство «Кавказская здравниц» не позднее срока окончания
подачи заявок с приложением соответствующего платежного поручения к заявке. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | Копии учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, доверенности, сертификат на каждый вид топлива. |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.08.2012 09:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 20.08.2012 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 20.08.2012 07:56 |
| Комиссия: | Адрес: 357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, д. 67 тел. (87922)6-23-89 факс (87922) 6-24-95 |
| Председатель комиссии: | Янкелевич И. В. - исполнительный директор ОАО "Издательство "Кавказская здравница" |
| Члены комиссии: | Чекишева Т. М. - зам. исполнительного директора по ФЭД ОАО "Издательство "Кавказская здравница";
Кондратенко Н. В. - зам. главного бухгалтера ОАО "Издательство "Кавказская здравница";
Слесарева О.М. - зав. кацелярией ОАО "Издательство "Кавказская здравница";
Стрепетова Я. Ю. - начальник юридического отдела ОАО "Издательство "Кавказская здравница". |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | Ценовой критерий значимость критерия - 50%
Неценовые критерии:
- качественные характеристики - 30%;
- уровень квалификации участника конкурса - 5%;
- срок предоставления гарантий - 5%;
- расстояние расположения АЗС от Заказчика - 10%. |
| Требования к участникам конкурса: | 1. Участник размещения заказа должен быть правоспособным в полном объеме на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной деятельности.
2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Преференции отдельным участникам конкурса: | Нет |
| Условия оплаты: | Оплата товара производится Покупателем с предоставлением отсрочки платежа на 30 календарных дней на основании выставленного счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 20.08.2012 07:56 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.