|
Извещение о проведении торговой процедуры "Конкурс покупателя № 2176"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=3111999 |
| Дата публикации: | 30.07.2015 15:03 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО "АЛМАЗ" Россия, 125190, г. Москва, 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, дом 80, корпус 44 |
| Контактное лицо: | Якименко Игорь Иванович
главный специалист |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Строительство "под ключ" промышленных зданий, зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытового назначения
Выполнение работ по ремонту фасадов корпусов №8, 8б,8в по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д.80 |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Лот № 1 - Производство общестроительных работ |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Мето: фасады корпусов №8, 8б,8в по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.
Условия:Работы на территории Заказчика могут осуществляться только гражданами РФ. Доставка материалов и оборудования на территорию Заказчика так же осуществляется только гражданами РФ и на автотранспортных средствах, зарегистрированных в РФ.
Сроки выполнения предмета договора: начало: Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора;
окончание: Подрядчик выполняет Работы в течение не более 30 (тридцати) календарных дней от даты начала Работ. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 1 450 000,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 1 450 000,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 2176" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | не требуется |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1) Заявка на участие в конкурсе (Форма №1, Раздел №3);
2) Опись документов (Форма №2, Раздел №3);
3) Техническое предложение участника конкурса (Форма №3, Раздел №3)
4) Анкета участника конкурса (Форма №4, Раздел №3);
5) Заверенные копии документов, подтверждающих наличие у участника размещения заказа квалифицированных работников: копии удостоверений кровельщика по мягким кровлям (не менее 2 (двух) человек допущенных работам по ремонту кровли с использованием СУГ в баллонах), а также копий протоколов проверки знаний и копий удостоверений о допуске к работам на высоте на каждого работника, в количестве не менее 6 (шести) человек (все запрашиваемые документы должны быть представлены на каждого из 6 (шести) человек). Не менее 2 (двух) из 6(шести) человек должны быть допущенными к работам на высоте в качестве ответственного исполнителя по наряду- допуску. Необходимо предоставить копии талонов, о проверке знаний пожарной безопасности. на каждого из 6-ти работников;
6) Копии паспортов сотрудников Подрядчика привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, а также их согласие на обработку персональных данных, выраженное в письменной форме;
7) Декларация подтверждающая отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства (ФЗ №209 от 24.07.07, ст. 4) (Форма №5, Раздел №3) или справка (Форма №6, Раздел №3);
8) Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса (форма №1) за последний период с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой отчетности в электронном виде);
9) В случае, если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения, к заявке необходимо приложить уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения;
10) Сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку согласно п.17 информационной карты документации конкурса |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 20.08.2015 08:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 25.08.2015 09:33 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 25.08.2015 09:38 |
| Требования к участникам конкурса: | Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, зарегистрированных на территории Российской Федерации, учредители которых являются гражданами Российской Федерации, или юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника конкурса, являющихся гражданами Российской Федерации, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
 требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте конкурса;
 не проводится процедура ликвидации в отношении участника размещения заказа – юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
 у участника размещения заказа отсутствуют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) банковских дней после полного окончания Работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 и на основании счета на оплату.
Заказчик вправе по своему усмотрению выплатить Подрядчику аванс определив его размер, но не более 30% цены договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 25.08.2015 09:38 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.