|
Извещение о проведении торговой процедуры "конкурс покупателя № 2139"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=2899607 |
| Дата публикации: | 09.06.2015 13:49 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Россия, 603052, Новгородская область, Нижний Новгород, 603052, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ,ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД,ШОССЕ СОРМОВСКОЕ, дом 21 |
| Контактное лицо: | Шупранов Василий Николаевич
Руководитель юридического лица |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Устройство железнодорожных путей
Выполнение работ по капитальному ремонту путей и 3-х стрелочных переводов. |
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД): | Лот № 1 - Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Состав и объем поставок, работ (услуг): в соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» документации.
Сроки поставок, работ (услуг): выполнение работ в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Договора.
Место поставок, работ (услуг): ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» по адресу:603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 16 500 000,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 16 500 000,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "конкурс покупателя № 2139" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | не требуется |
| Документы, прилагаемые к заявке: | - заявку на участие в конкурсе, подписанную уполномоченным лицом, в которой участник подтверждает свое согласие, в случае победы, подписать договор на условиях и в соответствии с проектом договора входящего в состав настоящей документации (форма 7.1 раздела 7 документации конкурса);
- анкета участника (форма 7.2 раздела 7 документации конкурса);
- пояснительная записка (форма 7.3 раздела 7 документации конкурса).
- заверенные надлежащим образом разрешительные документы (лицензии, свидетельства, допуски, сертификаты и т.д.), предусмотренные действующим законодательством РФ в отношении осуществления участником ПРЗ деятельности, касающейся предмета заключаемого договора и иных его условий;
- предоставить распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением сертификата соответствия СМК стандарту ISO и/или IRIS;
- в подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала: штатное расписание;
- локальный сметный расчет, за подписью уполномоченного лица, определяющий общую цену предложения (договора), и поэтапную стоимость работ, предусмотренных договором и техническим заданием и их перечень, согласно условиям договора и технического задания;
- справка о выполненных в 2012-2014 гг. работах сопоставимого характера (форма 7.4 раздела 7 документации конкурса) с обязательным приложением копий договоров, спецификаций и документов, подтверждающих исполнение данных поставок (акты выполненных работ, товарные накладные и т.п););
- справку о принадлежности или об отсутствии принадлежности к субъектам малого или среднего предпринимательства с приложением подтверждающих документов (в соответствии с Формой 7.5)
Согласно п.п.17 п.п.16 Информационной карты Документации |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.06.2015 16:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 20.07.2015 16:40 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 23.07.2015 08:51 |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | 1.цена договора (значимость критерия Ц i– 70%);
2.квалификация участника конкурса:
2.1.опыт участника конкурса по выполнению работ за 2012 – 2014гг. (Оi – 30%) |
| Требования к участникам конкурса: | -быть правоспособным, созданным и зарегистрированным в законодательно установленном порядке;
-быть благонадежным, с положительной деловой репутацией, с опытом выполнения договоров с оказанием аналогичных услуг, с отсутствием судебных решений, устанавливающих факты ненадлежащего исполнения участником ПРЗ обязательств по аналогичным договорам;
- не иметь с Заказчиком взаимных претензионно-исковых требований и судебных разбирательств по неисполненным / не надлежаще исполненным обязательствам;
- предоставить благоприятные отзывы или рекомендации от заказчиков работ (не менее 3-х);
- предоставить в полном объеме комплект документов, предусмотренный закупочной документацией, заверенные надлежащим образом, в т.ч. локальный сметный расчет на выполнение работы, предусмотренные договором, за подписью уполномоченного лица;
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами, допусками, сертификатами и т.д.), предусмотренными действующим законодательством РФ в отношении осуществления участником ПРЗ деятельности, касающейся предмета заключаемого договора и иных его условий;
– иметь опыт выполнения работ не менее 3 (трех) лет по предмету ПРЗ, стоимость которого составляет не менее 49 500 000,00 руб., с подтверждением опыта копиями договоров на выполнение аналогичных работ за период с 2012 г. по 2014 г., с приложением двусторонних Актов выполненных работ;
– иметь систему менеджмента качества деятельности по предмету ПРЗ;
– должен иметь производственные мощности (ресурсы) для выполнения работ по предмету ПРЗ;
– иметь квалифицированный административно-производственный персонал;
– иметь оборудование и инструмент для выполнения работ по предмету ПРЗ;
– обладать квалифицированными сотрудниками, необходимым оборудованием и другими материальными возможностями для выполнения поручаемых работ;
– наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (устройство железнодорожных и трамвайных путей);
- подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора).
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, на имущество которых наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которых приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника ПРЗ по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации;
Согласно п.п.16 Информационной карты Документации |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | Оплата Работ производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке, путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании счетов на оплату / счетов-фактур, выставленных Подрядчиком в следующем порядке:- для начала выполнения Работ и для закупки необходимых материалов, Подрядчику выплачивается аванс, в размере 30 % от общей цены Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;
- дальнейшая оплата Работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), за вычетом ранее оплаченного аванса, производится Заказчиком отдельно по факту выполнения Работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком соответствующих: Акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости работ и затрат (форма № КС-3). |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 23.07.2015 08:51 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.