|
Извещение о проведении торговой процедуры "конкурс покупателя № 1835"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1670396 |
| Дата публикации: | 08.08.2014 14:35 |
| Организатор процедуры: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Россия, 141707, Московская область, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Жуков Александр Анатольевич
Главный бухгалтер |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Благоустройство территории
Выполнение работ по планировке и очистке территории для установки железобетонного забора для нужд ОАО «ДНПП» |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 100 000,00 руб. Средства необходимо перевести на счет оператора портала. |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место выполнения работ: Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.1
Условия: согласно проекту Договора
Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с момента заключения договора. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 1 000 000,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 1 000 000,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "конкурс покупателя № 1835" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 коп с
НДС. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | 1. Заявка на участие в конкурсе .
2. Предложение о цене договора.
3. Справка или иной документ налоговой инспекции об отсутствии у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам.
4. Справка судебных приставов об отсутствии исполнительного производства в отношении участника закупочной процедуры.
5. Анкета участника закупочной процедуры.
6. Полученные не ранее чем за 1 (один) месяц со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации zakupki.gov.ru и на сайте www.fabrikant.ru извещения о проведении открытого конкурса:
–выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица).
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупочной процедуры.
8. Копии учредительных документов участника закупочной процедуры (для юридических лиц), копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупочной процедуры оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. При не предоставлении решения должна быть приложена справка с указанием причины не предоставления.
10. Предложения о сроках предоставления гарантии (не менее 12 месяцев).
11. Локальный сметный расчет. |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.09.2014 08:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 04.09.2014 14:34 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 05.09.2014 13:26 |
| Требования к участникам конкурса: | Участники должны соответствовать следующим требованиям:
Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в обеспечении выполнения Договора, должны иметь паспорта граждан РФ для прохода на территорию ОАО «ДНПП».
1. Участник закупочной процедуры должен быть правоспособным в полном объеме на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной деятельности.
2. Не проведение ликвидации участника закупочной процедуры – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника закупочной процедуры задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие сведений об участниках закупочной процедуры в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального Закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным Законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | В течение 5 (пяти) дней после заключения настоящего Договора Заказчик выплачивает аванс в размере 50% от суммы договора до начала выполнения работ Подрядчиком.
Окончательный платеж за выполненные работы производятся Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания следующих документов:
-справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3;
-акта приемки выполненных работ по форме КС-2. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 05.09.2014 13:26 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.