|
Извещение о проведении торговой процедуры "конкурс покупателя № 1695"
|
|
|
| Дата публикации: | 12.05.2014 17:40 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Россия, 432008, Ульяновская область, Ульяновск, 432008, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г. УЛЬЯНОВСК, Ш МОСКОВСКОЕ, Д. 94 |
| Контактное лицо: | Дмитриев Алексей Викторович
Ведущий менеджер по закупкам |
Предмет договора
(наименование товаров, работ, услуг): | Лот № 1
ОКДП: Услуги по завершению строительства
Выполнение ремонтных работ в пристрое к корпусу №8, КПП ОАО «УМЗ», г. Ульяновск, Московское шоссе, 94. |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Лот № 1 - Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Лот № 1 - Нет |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | Место поставки продукции:
г. Ульяновск, Московское шоссе, 94.
Условия поставки продукции:
В соответствии с Разделом 6 «Техническое задание» конкурсной документации.
Срок исполнения договора:
Не более 60 рабочих дней с момента оплаты Заказчиком аванса. |
| Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - 42 516 000,00 (в том числе НДС)
Общая начальная цена предмета договора - 42 516 000,00 |
| Вид валюты: | руб. |
| Место проведения: | Торговая процедура "конкурс покупателя № 1695" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Обеспечение заявки:
Установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в Конкурсе. Размер обеспечения заявки составляет 2 133 000,00 (Два миллиона сто
тридцать три тысячи рублей 00 коп.). Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на
участие в Конкурсе, должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика: ОАО «Ульяновский механический
завод», ИНН 7303026762/ КПП 730350001, р/с 40702810969020110464 Ульяновское отделение № 8588, г.
Ульяновск, к/с 30101810000000000602, БИК 047308602, до момента окончания срока подачи заявок на
участие в Конкурсе. В платежном поручении назначение платежа должно быть указано «Обеспечение заявки
на участие в Конкурсе № 081-0700-2014».
Обеспечение исполнения договора:
Обеспечение исполнения
договора в форме передачи заказчику залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в
размере авансирования по условиям договора, заключенного по итогам Конкурса.
Форма договора залога
денежных средств находиться в Разделе 9 настоящей документации. |
| Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии в п. 12 Раздела 5 "Информационная карта" Конкурсной документации. |
| Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата окончания приема конкурсных заявок (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.06.2014 17:00 |
| Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 09.06.2014 17:32 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Дата завершения процедуры: | 09.06.2014 18:19 |
| Требования к участникам конкурса: | В ПРЗ может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник ПРЗ должен отвечать следующим обязательным требованиям:
1. Соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки продукции, являющейся предметом закупки.
2. Не проведение ликвидации участника-юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника-юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
3. Не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.
4. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
6. Наличие свидетельства СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Обязательно наличие допуска к следующим видам работ (коды указаны в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624):
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
10. Монтаж металлических конструкций;
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования;
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов;
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления;
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
15.5. Устройство системы электроснабжения.
7. Наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
8. Опыт выполнения аналогичных работ. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Условия оплаты: | Предоплата 40% от Стоимости договора (поэтапно) на основании выставленного счета, срок - не позднее десяти рабочих дней с момента передачи счета Заказчику.
Окончательный расчет - 60% от суммы договора – после подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справок КС-3, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Дата последнего редактирования: | 09.06.2014 18:19 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.