Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 94152"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Машины и оборудование специального назначения Поставка и ввод в эксплуатацию линии лабораторного типа для нанесения клея на рулонные материалы
|
Файл с описанием: |
Описание к 10173.docx (2 Кб) |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 7 890 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 7 890 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 8 000,00 руб. |
Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 65% от суммы Договора, в течение пяти банковских дней с момента выставления счета Продавцом.
2. Авансовый платёж 25 (Двадцать пять) % в течение 5 (Пять) банковских дней после извещения Продавцом о готовности оборудования к отгрузке.
3. Окончательный расчет в размере 10% суммы Договора, в течение пяти банковских дней после завершения пуско-наладочных работ и подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию
4. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Место поставки и проведения работ:
ФГУП «НТЦ «Атлас», г. Москва, ул. Образцова, д. 38
При проведении работ должно быть обеспечено:
- поставка линии;
- монтажные работы;
- пусконаладочные работы;
- обучение персонала;
- гарантийное обслуживание |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Поставка Оборудования в течение 135 (Сто тридцать пять) календарных дней с момента поступления первого авансового платежа на счет продавца |
Дата публикации: | 09.12.2011 19:10 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 15.12.2011 09:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 15.12.2011 10:13 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 16.12.2011 09:02 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 94152" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/
e-mail: odtorg@rambler.ru |
Требования к участникам аукциона: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств |
Дополнительная информация: |
Документы прилагаемые к заявке 10173.docx (2 Кб)
|
Комментарии: | Контактное лицо по техническим вопросам:
Крупенников Сергей Вячеславович
Тел. 727-10-14 (доб. 29-56) |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 6 / 96
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1544
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0