|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 87513"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Федеральное государственное унитарное предприятие "Читинское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Россия, 672020, Забайкальский край, Чита, Лазо 26 |
| Контактное лицо: | Бондаренко Галина Александровна
|
| Предмет договора (ОКДП): | Комплектные технологические линии, установки и агрегаты по производству прочие
Открытый аукцион в электронной форме на поставку термоплиты.
Термоплита
Предназначена для термической обработки всех применяемых в ортопедической технике пластичных материалов. Температура в плите регулируется бесступенчато, а ее рабочие поверхности облицованы воздухопроницаемой тефлоновой пленкой. Изолированная крыша снабжена пластичной для создания противодавления. С помощью двух газовых пружин она направляется и фиксируется под углом 45º. Кроме того, термоплита оснащена устройством для регулируемого удержания крышки в нижнем положении.
Электрооборудование: цифровой таймер, присоединительный кабель длиной 2,50 м со штепсельной вилкой СЕЕ 5х16 А и СЕЕ-штепсельной розеткой 5х16 А.
Макс. устанавливаемая темп-ра 250 ºС
Рабочая поверхность 860х1110 мм
Размеры при открытой крышке ШхВхГ 1137х1530х887 мм
Параметры подключения к сети трехфазного тока 3х400 В, 50-60 Гц. 4,35 кВт
Вес нетто/брутто 115/118 кг
Цвет Серебряно-серый
|
| Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
| Цена за единицу: | 330 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 330 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 330,00 руб. |
| Условия оплаты: | В цену включаются все расходы по исполнению договора на условиях DDP (территория Забайкальского края), в т.ч. транспортировка, хранение, предпродажная подготовка, страхование, таможенные пошлины, налоги, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик после заключения настоящего Договора производит оплату Поставщику аванса в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора.
Дальнейший расчет между Сторонами осуществляется с учетом перечисленного аванса по факту поставки Товара Получателям в течение срока действия Договора на основании счетов Поставщика
Оплата за Товар производится в течение 5 банковских дней после предоставления Поставщиком Заказчику следующих документов: счета, счета-фактуры, документов, указанных в техническом задании и подлежащих передаче Заказчику.
Стоимость настоящего Договора остается фиксированной на протяжении всего срока его действия и не подлежит изменению. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Место поставки товара - по месту нахождения Заказчика: Забайкальский край, г.Чита, ул.Лазо, д.26.
Срок поставки товара - в течение трёх месяцев со дня заключения договора поставки. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки товара - в течение трёх месяцев со дня заключения договора поставки |
| Дата публикации: | 15.11.2011 03:07 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 21.11.2011 12:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 22.11.2011 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 25.11.2011 03:38 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 87513" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Комиссия ФГУП "Читинское ПрОП" Минздравсоцразвития России, 672 020, г. Чита, ул. Лазо, 26; тел. (3022) 99-52-60, (30-22) 99-52-29 |
| Председатель комиссии: | Чиняков Михаил Владленович - Заместитель директора по производству |
| Члены комиссии: | Ануфриенко Людмила Михайловна - Главный бухгалтер
Фещенко Ольга Геннадьевна - Экономист
Федорович Юлий Юрьевич - Главный инженер
Бондаренко Александр Олегович - специалист по закупкам |
| Требования к участникам аукциона: | К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:
1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 4 / 72
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 7
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.