|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 84707"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Аппаратура и приборы для испытаний на вибростойкость и измерения параметров вибрации и параметров движения
Поставка, монтаж и пуско-наладка вибростенда, первичная аттестация вибростенда поставщиком. |
| Файл с описанием: | 
Описание А-42.doc (23 Кб) |
| Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
| Цена за единицу: | 3 607 770,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 3 607 770,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 3 700,00 руб. |
| Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 70% от суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты подписания Договора.
2. Авансовый платёж в размере 20% от суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты уведомления о готовности Продукции к отгрузке с европейского склада.
3. Окончательный расчет в размере 10% суммы Договора, в течение пяти банковских дней со дня подписания Акта о проведении шеф-монтажных и пусконаладочных работ, но не позднее 30 дней с даты поставки.
4. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Место поставки и проведения работ:
ФГУП «НТЦ «Атлас»,
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
При проведении работ должно быть обеспечено:
- поставка вибростенда;
- шеф-монтажные работы;
- пусконаладочные работы;
- обучение персонала;
- разработка и метрологическая экспертиза Программы и методики аттестации вибростенда;
- первичная аттестация вибростенда;
- гарантийное обслуживание. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | II квартал 2012года |
| Дата публикации: | 02.11.2011 11:11 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.11.2011 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 09.11.2011 14:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 09.11.2011 13:22 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 84707" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ |
| Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
| Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Скребкова Ю.Н. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
| Требования к участникам аукциона: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
| Дополнительная информация: |
Документы прилагаемые к заявке 10142.doc (25 Кб)
|
| Комментарии: | Контактное лицо по техническим вопросам:
Тесля Ярослав Викторович
Тел. 727-10-14 (доб. 27-19) |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 4 / 49
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 53
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.