Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 79227"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Приборы для контроля рентгеновским методом Поставка переносного рентгеновского аппарата SMART |
Файл с описанием: |
Требования к 10134.doc (27 Кб) |
Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
Цена за единицу: | 1 700 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 1 700 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 20 000,00 руб. |
Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 70% от суммы Договора, в течении пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
2. Авансовый платеж в размере 30% от суммы Договора, в течении пяти банковских дней с даты уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Поставщика.
3. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов.
4. Транспортировка входит в указанную стоимость. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Место поставки: ФГУП «НТЦ «Атлас», г.Москва, ул. Образцова, д.38,
Должно быть обеспечено:
1. поставка рентгеновского аппарата;
2. гарантийное и послегарантийное обслуживание. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки – 60 дней после заключения договора. |
Дата публикации: | 05.10.2011 17:57 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.10.2011 10:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 14.10.2011 11:25 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 17.10.2011 11:11 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 79227" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/
e-mail: odtorg@rambler.ru |
Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Дмитриева Ю.В. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
Требования к участникам аукциона: | • соответствие участников закупочной процудуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
• Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры а порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
• Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
Дополнительная информация: |
Документы прилагаемые к заявке 10134.doc (28 Кб)
|
Комментарии: | Контактное лицо по техническим вопросам:
Кулыгин Игорь Владимирович, тел. 689-30-88 |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 13 / 84
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 27
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0