Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 71418"
|
|
|
Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Аппаратура и приборы для климатических испытаний и на стойкость к спецвоздействиям Поставка, монтаж и пуско-наладка климатической камеры, первичная аттестация климатической камеры поставщиком. |
Файл с описанием: |
Краткое описание.doc (27 Кб) |
Количество и единицы измерения: | 1 комплект |
Цена за единицу: | 2 250 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 2 250 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 2 250,00 руб. |
Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 70% от суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
2 Авансовый платёж в размере 30% от суммы Договора, в течение пяти банковских дней с даты уведомления о готовности Продукции к отгрузке с европейского склада.
3. Оплата производится Заказчиком в рублях РФ в безналичном порядке на основании выставленных Поставщиком счетов. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Место поставки и проведения работ:
ФГУП «НТЦ «Атлас»,
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
При проведении работ должно быть обеспечено:
- поставка климатической камеры;
- шеф-монтажные работы;
- пусконаладочные работы;
- обучение персонала;
- метрологическая экспертиза Программы и методики аттестации климатической камеры;
- первичная аттестация климатической камеры;
- гарантийное обслуживание |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | I квартал 2012года |
Дата публикации: | 23.08.2011 15:51 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 30.08.2011 04:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 30.08.2011 09:21 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 31.08.2011 08:56 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 71418" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | ФГУП «НТЦ «Атлас»
г. Москва, ул. Образцова, д. 38
http://web.stcnet.ru/ |
Председатель комиссии: | Красиков В.И. – заместитель Генерального директора по экономическим вопросам |
Члены комиссии: | Бухтийчук С.П. – начальник Управления по работе с филиалами, заместитель председателя комиссии;
Платонов А.А. – начальник Энерго – механической службы – Главный энергетик;
Савин Г.Н. – заместитель начальника Энерго – механической службы;
Лосев Б.И. - начальник Отдела торгов Управления по работе с филиалами;
Теселкин А.С. – начальник Отдела материально – технического снабжения;
Дмитриева Ю.В. – юрисконсульт Юридического отдела;
Наумов С.А. – главный специалист Управления по работе с филиалами, секретарь комиссии; |
Требования к участникам аукциона: | - соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
- непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
- отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Комментарии: | Участники должны представить:
1. Заявку (предложение), в соответствии с требованиями МТС "Фабрикант".
2. Копию выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
3. Копию первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период.
4. Копии разрешительных документов на осуществление деятельности.
5. Документ, подтверждающий аккредитацию в 32 ГНИИИ МО РФ на право проведения аттестации испытательного оборудования.
6. Документ, подтверждающий аккредитацию в 32 ГНИИИ МО РФ на право проведения метрологической экспертизы Программы и методики аттестации испытательного оборудования.
7. Копию сертификата на систему менеджмента качества в системе «Оборонсертифика» или «Военный регистр» |
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 8 / 90
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 13
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0