|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1476503"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31806665463 |
| Организатор процедуры: | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ", Россия, 432057, Ульяновская область, Ульяновск г |
| Контактное лицо: | Ворончихина Ольга Геннадьевна
директор |
| Номер позиции плана: | 29 |
| Регистрационный номер плана: | 2170262148 |
| Предмет договора (ОКПД2): | [28.93.15.126] Пароконвектоматы
Поставка технологического оборудования для пищеблока
(пароконвектомат ПКА10-1/1ВМ2 в комплекте с подставкой
под пароконвектомат ПКА10-1/1ВМ2 и гастроемкостями)
|
| Количество и единицы измерения: | 3 комплекта |
| Цена за единицу: | 210 466,66 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 631 400,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 631,40 руб. |
| Условия оплаты: | Заказчик осуществляет оплату в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Заказчиком Актов об исполнении обязательств, на основании документов предоставленных Поставщиком:
а) счета;
б) счета-фактуры;
в) товарной накладной;
г) Актов приема-передачи Оборудования (приложение №3 к Договору), подписанных обеими сторонами;
д) Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по инструктажу специалистов (приложение №4 к Договору), подписанных обеими сторонами;
е) гарантии производителя (изготовителя) на Оборудование (копии);
ж) гарантии Поставщика на Оборудование (копии).
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.
Товар отгружается без предоплаты. |
| Источник финансирования: | Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
| Условия поставки: | Поставка включает в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, выполнение монтажных и пусконаладочных работ (сборка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования), инструктаж правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (не менее 8 чел.), эксплуатирующих Оборудование в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: 432057, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31 (далее - Место доставки). Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Месте доставки.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.
Поставка Оборудования осуществляется единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора, но не позднее 15.08.2018 г.
Поставка Оборудования производится в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (время московское). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Оборудования за 3 дня до фактической поставки Оборудования и/или оказания Услуг. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка Оборудования осуществляется единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора, но не позднее 15.08.2018 г.
Поставка Оборудования производится в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (время московское). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Оборудования за 3 дня до фактической поставки Оборудования и/или оказания Услуг. |
| Дата публикации: | 28.06.2018 14:57 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 19.07.2018 08:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 19.07.2018 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 19.07.2018 10:29 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1476503" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» (далее – Заказчик).
Место нахождения: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31.
Почтовый адрес: 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31.
Адрес электронной почты: guogc@mail.ru
Номер контактного телефона: (8422) 27-33-56
Факс: (8422) 58-80-55 |
| Председатель комиссии: | Кисарова Н.И. - Заместитель директора по общим вопросам |
| Члены комиссии: | Заместитель председателя комиссии:
Кандаулова Татьяна Викторовна- Главный бухгалтер
Члены комиссии:
Глебова Наталья Степановна - Начальник хозяйственного отдела
Гомзова Татьяна Николаевна - Ведущий инженер по обслуживанию и содержанию зданий и сооружений
Ефанова Надежда Михайловна - начальник по делам ГО и ЧС, инженер по ОТ
Никифорова Людмила Петровна - Помощник врача эпидемиолога
Секретарь комиссии:
Докина Наталья Геннадьевна - инженер по организации и нормированию труда |
| Требования к участникам аукциона: | Обязательные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Дополнительные требования: в соответствии с тех.заданием |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.