|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1449402"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31705768059 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ", Россия, 454080, Челябинская область, Челябинск, 454080, Г.. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-КТ СВЕРДЛОВСКИЙ, Д.60 |
| Контактное лицо: | Торбеева Дарья Дмитриевна
контрактный управляющий |
| Номер позиции плана: | 16 |
| Регистрационный номер плана: | 2160190777 |
| Предмет договора (ОКДП): | Бумага газетная
|
| Предмет договора (ОКПД2): | [17.12.11.110] Бумага газетная в рулонах
Поставка бумаги газетной марки "О" и "В" пл.45 г/м2, изготовленной в соответствии с ГОСТ 6445-74: бумага должна изготавливаться в рулонах, размеры по ширине, диаметру рулонов бумаги устанавливаются по согласованию с Заказчиком. |
| Количество и единицы измерения: | 1 210 т |
| Цена за единицу: | 33 685,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 40 758 850,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 24 000,00 руб. |
| Условия оплаты: | Цена договора включает в себя все затраты Поставщика, связанные с поставкой товаров, транспортные расходы (автомобильным транспортом), налоги и другие обязательные платежи. Оплата отдельной партии товара в размере 100% производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки партии товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не запрещенным законом. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Место поставки товаров: Поставка товара должна быть осуществлена автомобильным транспортом до склада Заказчика по адресу: Российская Федерация, 454082, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, 21- г. Поставщик обязан в течении 5-ти рабочих дней после отгрузки товара направить Заказчику заказной почтой оригиналы следующих документов:
- счет и счет-фактура,
- упаковочный лист (отгрузочная спецификация),
- товарная накладная ф.Торг.12 и копии квитанций о приемке груза.
Копии счета на оплату, счета-фактуры, товарная накладная направляются Заказчику по факсу или электронной почте, в течение 2-х календарных дней.
Срок поставки товаров: товары поставляются с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в течении года (двенадцати месяцев) партиями в соответствии с заявкой Заказчика. Каждая партия товара поставляется в течение 2 (двух) календарных дней с момента подачи заявки Поставщику. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | Товар поставляется с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в течении года (двенадцати месяцев). |
| Дата публикации: | 21.11.2017 10:08 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.12.2017 08:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 12.12.2017 08:16 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 12.12.2017 14:08 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1449402" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Российская Федерация, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский проспект,60.
тел.: +7 (351) 263-67-75, факс: +7 (351) 263-38-92
chdp-74@mail.ru. |
| Председатель комиссии: | Ананин Е.В. - Заместитель исполнительного директора технический директор ОАО "Челябинский Дом печати". |
| Члены комиссии: | Барсуков В.В. - Заместитель начальника ОМТС ОАО "Челябинский Дом печати".
Баймурзина Г.Ш. - Технолог ОАО "Челябинский Дом печати". |
| Требования к участникам аукциона: | • правоспособность в полном объеме на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры;
• в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
• деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;
• у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике аукциона покупателя. |
| Информация о заключенной сделке: | 12.12.2017 14:08 № 1449402 от 12.12.2017
Контрагент: АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ"
Цена: 40 758 850,00 руб.
|
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.