|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1398084"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31604139318 |
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ", Россия, 305000, Курская область, Курск г, 305000, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД КУРСК, Г КУРСК, УЛ ГОРЬКОГО, Д. 50 |
| Контактное лицо: | Русанов Алексей Владимирович
Генеральный директор |
| Номер позиции плана: | 2 |
| Регистрационный номер плана: | 2160170412 |
| Предмет договора (ОКДП): | Технические характеристики строительной продукции
|
| Предмет договора (ОКПД2): | [41.20.3] Работы по возведению жилых зданий
Выполнение работ по организации завершения строительства жилого дома № 2/12 расположенного в пос. Лазурный Курского района Курской области |
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 4 547 081,00 руб. Средства необходимо перевести на счет оператора портала. |
| Количество и единицы измерения: | 1 договор |
| Цена за единицу: | 45 470 810,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 45 470 810,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 227 354,05 руб. |
| Условия оплаты: | Оплата денежных средств (до 20% стоимости договора) производится в 30-дневный срок по факту выполненных работ без авансовых платежей. Остальная сумма (от 80% стоимости договора) - квартирами из расчета 39600 руб. за 1 кв.м. переданными по Договору участия в долевом строительстве, заключенным между Генеральным подрядчиком и Заказчиком в установленном законодательством порядке |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Согласно аукционной документации (Техническое задание). Все работы должны быть выполнены в срок, указанный в документации, и в полном соответствии с проектно-сметной документацией |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | 31 августа 2017 года |
| Дата публикации: | 27.09.2016 12:35 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 20.10.2016 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 20.10.2016 11:39 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 24.10.2016 16:53 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1398084" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с аукционной документацией;
Не проведение ликвидации Участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
Не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Отсутствие сведений об Участника в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-Ф3;
Наличие у Участника исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право использования результатов) – не требуется;
Отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
Отсутствие между Участником и Организатором закупки/Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Организатора закупки/заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), либо иными органами управления юридических лиц - Участником, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Остальные требования к участникам указаны в аукционной документации |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.