Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1255660"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=1244592 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", Россия, 369000, Карачаево - Черкесская Республика, Черкесск, 369000, Г.. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНАЯ, Д.19 |
Контактное лицо: | Шереметова Любовь Викторовна * |
Предмет договора (ОКДП): | Подстанция трансформаторная Трансформаторная подстанция ПС— 25000- 110/10/6, в отдельно стоящем здании с отводом земльного участка, наличие технологического присоединения в Северной части города Черкесск. |
Количество и единицы измерения: | 1 шт. |
Цена за единицу: | 150 000 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 150 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 75 000,00 руб. |
Условия оплаты: | Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика равными долями в течении 9 месяцев. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Согласно Договора |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Срок поставки после заключения Договора |
Дата публикации: | 07.04.2014 16:29 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.04.2014 11:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 28.04.2014 11:42 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 29.04.2014 15:05 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1255660" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | Соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора.
Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |
Вопросы претендентов/участников - 2
С извещением ознакомились - 24 / 313
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 147
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0