|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1211451"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АТЛАС", Россия, 127018, г. Москва, 127018, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ОБРАЗЦОВА, дом 38 |
| Контактное лицо: | Гридин Александр Николаевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них
Поставка Комплектов.
Комплект состоит из набора материалов и 8 изделий
СП-М.
Состав Комплекта указан в Приложении № 1 к Договору (Приложение №1 к Извещению).
Общее количество Комплектов - 14 584.
|
| Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 2 000 000,00 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты Участник должен представить финансовое обеспечение заявки на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей в форме безотзывной банковской гарантии (Приложение № 5 к Извещению) или путем внесения денежного обеспечения на счет Заказчика. Данные средства Участник должен перевести не позднее 2-х банковских дней до окончания срока приема заявок по указанным ниже реквизитам Заказчика:
ФГУП «НТЦ «Атлас»
127018 г. Москва, ул. Образцова, д. 38
ИНН 7715027275
КПП 771501001
Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва.
Р/с 40502810138320100021
БИК 044525225
Кор. счет 30101810400000000225
Порядок внесения и возврата денежных средств, предназначенных в качестве обеспечения заявки, указан в Приложении № 6 к Извещению. |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 279 048 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 279 048 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 30 000,00 руб. |
| Условия оплаты: | Расчет по каждой партии Комплектов производится Заказчиком в течение 4 (четырех) месяцев после ее приемки на основании счета Поставщика и документов на поставленную партию.
Под партией Комплектов понимается количество Комплектов, указанное в Заявке (Приложение № 2 к Договору).
Транспортные услуги входят в стоимость Договора. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Доставка Продукции на объект Заказчика, по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Поставка Комплектов осуществляется партиями в соответствии с Заявками (форма Заявки – Приложение № 2 к Договору).
Заявка направляется Заказчиком Поставщику не менее чем за 10 календарных дней до даты поставки.
Гарантийный период устанавливается 24 месяца с даты поставки партии Комплектов.
Срок подписания Договора (Приложение № 1 к Извещению) – в течение 5 рабочих дней с момента вручения итогового протокола победителю закупочной процедуры.
Технические требования на Комплект (Приложение № 3 к Договору) предоставляются Участнику после подписания с ним Соглашения о конфиденциальности. Для получения Технических требований представитель Участника должен представить по указанному ниже адресу два экземпляра подписанного со стороны Участника Соглашения о конфиденциальности (Приложение № 3 к Извещению) и доверенность на их получение (Приложение № 4 к Извещению).
Участник, ранее поставлявший продукцию, являющуюся предметом конкурса, освобождается от подписания Соглашения о конфиденциальности и получает технические требования через доверенное лицо.
Технические требования в письменной форме предоставляются Участникам по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 38, ежедневно, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут c 31.10.2013 до 20.11.2013. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Комплекты должны быть поставлены Поставщиком Заказчику в объемах и сроки, указанные в Заявках. |
| Дата публикации: | 30.10.2013 16:45 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 02.12.2013 09:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 02.12.2013 11:42 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 03.12.2013 08:50 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1211451" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | 1. Соответствие участников закупочной процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора;
2. Непроведение процедуры ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
4. Отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств. |
| Комментарии: | Документы, прилагаемые участниками к заявке:
1. Копия выписки из ЕГРЮЛ (не старше последних 3-х месяцев).
2. Копия первого листа декларации об уплате НДС за последний отчётный период с отметкой налогового органа о ее приеме или копией квитанции, подтверждающей сдачу декларации в электронном виде или через почту. Если организация-участник работает по упрощенной системе налогообложения – уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.
3. Копия справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (не старше одного месяца).
4. Копия платежного поручения о перечислении денежных средств на обеспечение заявки с отметкой банка или безотзывной банковской гарантии.
5. Справка с информацией о продукции, включающей в том числе, наименование, марку, технические характеристики, сертификацию, страну происхождения продукции.
6. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции требованиям нормативных документов (свидетельства о государственной регистрации, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п., обязательные для данного вида продукции, оформленные согласно действующему законодательству).
7. Лицензия ФСБ России, позволяющая осуществлять распространение шифровальных (криптографических) средств.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Вишницкий Александр Федорович
(495) 689-21-95 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.