Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1183091"
|
|
|
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=570957 |
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН", Россия, 191014, г. Санкт - Петербург, 191014, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГОСПИТАЛЬНАЯ, Д.3 |
Контактное лицо: | Буравчук Артур Александрович Руководитель контрактной службы - начальник ОКП |
Предмет договора (ОКДП): | Строительно-монтажные работы Выполнение комплекса строительно-монтажных работ стендовых помещений 6Н№4,6 по проекту «Реконструкция инженерно-испытательного корпуса» ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», г. Санкт-Петербург, по адресу: г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, корпус литер «Ж». |
Обеспечение заявки на участие: | Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 134 881,75 руб. Средства необходимо перевести на счет организатора торговой процедуры. Показать реквизиты Реквизиты счета для перечисления обеспечения заявки:
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
Юридический адрес:191014, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3
ИНН 7842335610, КПП 784201001,
ОГРН 5067847016782, ОКПО 07509758,
ОКАТО 4029856400; ОКВЭД 73.10
Банковские реквизиты:
к/с 30101810500000000653
р/с 40702810855230184215
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
БИК 044030653
В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (наименование аукциона)», а также «НДС не облагается». |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 2 697 635,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 2 697 635,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 13 488,18 руб. |
Условия оплаты: | Финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
Оплата производится на основании, в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора («Часть IV» документации об аукционе). |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Место выполнения работ: 191014, г. Санкт-Петербург, Фуражный пер., д. 3, корпус литер «Ж».
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора («Часть IV» Аукционной документации) и Технической частью («Часть III» Аукционной документации)
Сроки выполнения работ: 30 календарных дней со дня подписания Договора. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Дата публикации: | 05.08.2013 15:14 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 06.09.2013 10:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 09.09.2013 14:24 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 13.09.2013 15:08 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1183091" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Требования к участникам аукциона: | 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в торгах;
4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.
Дополнительные требования:
1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.
2. Иметь действующие допуски на выполнение следующих видов работ:
- на проведение строительно-монтажных работ
- на проведение сантехнических работ
- на проведение электротехнических работ
3. представить Заказчику документы, подтверждающие квалификацию инженерно-технического состава и рабочих, задействованных при производстве вышеуказанных работ (удостоверений, разрешений)
4. Действующая лицензия Управления ФСБ РФ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. |
Информация о заключенной сделке: | 13.09.2013 15:08Договор № Е3/2013 от 12.09.2013 Контрагент: ООО "ЕВРОБАЛТСТРОЙ" Цена: 2 697 635,00 руб.
|
Вопросы претендентов/участников - 0
С извещением ознакомились - 21 / 549
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 1541
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0