|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1166708"
|
|
|
| Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeInfoId=458188 |
| Организатор процедуры: | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗАБОТА" В Г. УЛЬЯНОВСКЕ", Россия, 432057, Ульяновская область, Ульяновск г |
| Заказчик: | Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» |
| Контактное лицо: | Ворончихина Ольга Геннадьевна
директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по оптовой торговле постельным бельем
Поставка матрасов и наматрасников |
| Количество и единицы измерения: | 99 шт. |
| Цена за единицу: | 2 020,80 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 200 060,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 2 000,60 руб. |
| Условия оплаты: | 1. Цена контракта формируется участником с учетом расходов на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, доставку товара, оформления необходимой документации на товар, прочих расходов, включающих стоимость тары, упаковки и маркировки, а также налогов и обязательных платежей, уплачиваемых Поставщиком.
2. Цена за единицу товара рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара, указанная Заказчиком в настоящем Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены товара (понижающий коэффициент).
3. Цена является неизменной без дополнительной индексации на весь срок действия договора. |
| Источник финансирования: | Бюджет субъекта РФ |
| Условия поставки: | Место поставки предмета договора:
432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31
Условия:
1. В соответствии с техническим заданием
2. Цена Товара должна включать расходы на отгрузку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар со всеми сопутствующими документами, в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке.
4. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить доставку и разгрузку товара.
5. Частичная поставка товара не допускается.
6. Сроки поставки товара: В течение 7 (дней) календарных дней с даты утверждения образцов поставляемого товара Заказчиком, но не позднее 2 Сентября 2013 года. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Выполнение предмета договора: с 18 Июля 2013 года по 02 Сентября 2013 года.
Сроки и порядок оплаты: Оплата производится за товар, поставленный в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения товара и подписания сторонами Товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета и счета фактуры
Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте.
Авансирование не предусмотрено. |
| Дата публикации: | 19.06.2013 11:39 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 12.07.2013 17:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 15.07.2013 15:47 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 17.07.2013 20:05 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1166708" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | 432057, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, т/ф. (8422) 52-45-97
Контактное лицо: Саклеев Михаил Андреевич, тел. (8422) 27-33-56
e-mail: guogc@mail.ru |
| Председатель комиссии: | Кисарова Надежда Ивановна - Заместитель директора по общим вопросам |
| Члены комиссии: | Заместитель председателя комиссии: Кандаулова Татьяна Викторовна- Главный бухгалтер
Члены комиссии:
Гомзова Татьяна Николаевна - Ведущий инженер по обслуживанию и содержанию зданий и сооружений
Глебова Наталья Степановна - Начальник хозяйственного отдела
Макарова Наталья Михайловна - Экономист
Никифорова Людмила Петровна - Помощник врача эпидемиолога
Секретарь:
Саклеев Михаил Андреевич-Юрисконсульт |
| Требования к участникам аукциона: | Обязательные требования к участнику закупки:
а) отсутствие аффилированности с Заказчиком, а также с их работниками;
б) соответствие предмету конкурса видов деятельности участника;
- отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствие приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки;
- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
Никакое аффилированное лицо заказчика, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от Заказчика, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая Заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов. |
| Комментарии: | Требование к документации
Сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),
в) документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
г) копии учредительных документов (для юридических лиц).
2) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.