|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1161601"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ", Россия, 129223, Москва, Российская Федерация |
| Контактное лицо: | Першикова Елена Александровна
|
| Предмет договора (ОКДП): | Топливо моторное для судовых дизелей
Поставка топлива судового маловязкого |
| Количество и единицы измерения: | 330 т |
| Цена за единицу: | 30 500,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 10 065 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 50 325,00 руб. |
| Условия оплаты: | Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчётный счет Поставщика, не позднее 15-и (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком Товара и передачи накладной ТОРГ-12 и счет-фактуры с возможной отсрочкой платежа до 30 (тридцати) банковских дней |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | в соответствии с техническим заданием и проектом договора |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в период с момента заключения договора до 31.12.2013 г по письменным заявкам Заказчика. Количество и сроки поставки каждой партии определяются Заказчиком самостоятельно в заявке на поставку Товара. Заявка Заказчика направляется Поставщику не менее чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты поставки Товара |
| Дата публикации: | 04.06.2013 17:08 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 25.06.2013 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 26.06.2013 10:25 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 26.06.2013 15:00 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1161601" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | Участник процедуры закупки должен:
- соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки или входящим в техническое задание документации о процедуре закупки,
- быть правомочным заключать договор;
- обладать необходимыми сертификатами соответствия (паспортами качества) на товары, используемые в процессе выполнения работ, являющихся предметом заключаемого договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
- отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков, формируемом в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Требования к квалификации:
1. Опыт выполнения аналогичных поставок (не менее 3-х лет). Для подтверждения необходимо предоставить копии договоров, заключенных в 2010, 2011, 2012 гг. (не менее 1 договора, заключенного в каждом указанном году).
2. Количество поставленного дизельного, судового топлива в 2012 году (не менее 5 000 тонн).
В качестве документов, подтверждающих минимально необходимый объем поставок могут быть предоставлены:
- бункерные расписки;
- товарные накладные;
- иные первичные документы, подтверждающие реализацию топлива;
- отчет о реализации товара, подтверждающий реализацию топлива, с приложением оборотно-сальдовой ведомости по движению товара, оборотно-сальдовой ведомости по расчету с покупателями, заверенные руководителем и главным бухгалтером организации.
3. Отсутствие вступивших в законную силу судебных решений, связанных с нарушением участником размещения заказа условий договора поставки топлива (некачественная поставка, просрочка поставки и иные нарушения условий договора поставки). Подтверждается справкой в свободной форме за подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.
Заказчик оставляет за собой право отклонить участника размещения заказа на любом этапе размещения заказа в случае предоставления участником недостоверных сведений. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 17 / 415
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 41
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.