Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1068868"
|
|
|
Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКОМПЛЕКС НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ", Россия, 662971, Курская область, Железногорск, 662972, Красноярский, Железногорск, Решетнева, дом 2, корпус -, офис (квартира) - |
Контактное лицо: | Серебряков Александр Александрович Генеральный директор |
Предмет договора (ОКДП): | Приборы для научных исследований Осциллограф цифровой запоминающий TPS2024B компании «Tektronix (China) Co., Ltd» (номер в Госреестре: 28767-05) предназначен для электрорадиоизмерения при проведении исследовательских и испытательных работ в лабораторных и производственных условиях. |
Количество и единицы измерения: | 4 шт. |
Цена за единицу: | 186 390,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 745 560,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 745,56 руб. |
Условия оплаты: | Условия платежа:
Первый платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) общей стоимости Договора Заказчик оплачивает на счет Исполнителя в течение 15 рабочих дней с даты заключения Договора, получения Заказчиком счета на оплату первого платежа.
Второй платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) стоимости Договора Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 15 рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема передачи товара и получения Заказчиком счета на оплату второго платежа и счета-фактуры, оформленного в полном соответствии с требованиями налогового законодательства.
В цену Договора (стоимость Оборудования) включена стоимость: Оборудования, оснастки, упаковки и маркировки Оборудования, доставки в местонахождение Заказчика (Россия, Красноярский край, город Железногорск, улица Ленина, дом 52), страхования Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, документации к Оборудованию (на русском языке), а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы связанные с ввозом оборудования на территорию РФ. |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | 1. Доставка Товара в адрес Заказчика должна производиться силами Поставщика и за его счет по отгрузочным реквизитам Заказчика: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 (на условиях DDP г. Железногорск, ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»)
2. Срок поставки оборудования не более 90 дней с момента начала финансирования.
3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его любым транспортным средством с учётом нескольких перегрузок в пути. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и разгрузочных работ на территории Заказчика. |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Исполнитель поставляет Оборудование в течение 90 (девяносто) дней с момента оплаты первого платежа по договору. |
Дата публикации: | 15.08.2012 12:45 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 05.09.2012 10:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 06.09.2012 05:26 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 07.09.2012 10:00 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1068868" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | Конкурсная комиссия ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" почтовый адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Решетнева, 2, телефон: 8(3919)73-29-25, факс: 8(3919)74-67-42, электронный адрес: strcomplex@atomlink.ru |
Председатель комиссии: | Кузьма Евгений Викторович - главный бухгалтер ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" |
Члены комиссии: | Солодянкина Людмила Георгиевна - начальник плановл-экономического отдела ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ".
Машковцев Лев Александрович - юрисконсульт ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" |
Требования к участникам аукциона: | - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего понижающего аукциона;
- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в понижающем аукционе;
- обладание Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |