|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1038710"
|
|
|
| Организатор процедуры: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ", Россия, 625002, Тюменская область, Тюмень, 625002, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ГОРОД ТЮМЕНЬ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ОСИПЕНКО, Д. 81, ОФИС 220 |
| Контактное лицо: | Липин Александр Александрович
начальник ОКР |
| Предмет договора (ОКДП): | Бумага газетная в рулонах
Поставка бумаги газетной марки «О» пл.45 г/м2, изготовленной в соответствии с ГОСТ 6445-74: бумага должна изготавливаться в рулонах, размеры по ширине, диаметру рулонов бумаги устанавливаются по согласованию с Заказчиком. |
| Количество и единицы измерения: | 1 452 тн |
| Цена за единицу: | 23 305,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 33 838 860,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 169 194,30 руб. |
| Условия оплаты: | Оплата отдельной партии товара в размере 100% производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или иным способом, не запрещенным законом. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Место поставки товаров: Поставка товара должна быть осуществлена ж/д транспортом до склада Покупателя по адресу – станция Войновка Свердловской ж/д, код 790408, код предприятия 9155. Поставщик обязан в течении 5-ти рабочих дней после отгрузки товара направить Покупателю заказной почтой оригиналы следующих документов:
- счет и счет-фактура,
- упаковочный лист (отгрузочная спецификация),
- товарная накладная ф.Торг.12 и копии квитанций о приемке груза.
Копии счета и счета-фактуры направляются Покупателю по факсу в течении 5-ти рабочих дней.
Срок поставки товаров: товары поставляются с 01 июля 2012 года в течение одного календарного года партиями в соответствии с заявкой Заказчика. Каждая партия товара поставляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки Поставщику. |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Товар поставляется с 01 июля 2012 года в течение 1 (одного) календарного года. |
| Дата публикации: | 22.05.2012 15:01 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 01.06.2012 23:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 04.06.2012 08:39 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 06.06.2012 09:14 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1038710" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Российская Федерация, 625002, Тюменская обл, Тюмень г, Осипенко, 81
+7 (3452) 227416, 752094
tmn.dom.pechati@mail.ru |
| Председатель комиссии: | Шешуков В.А. - заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам |
| Члены комиссии: | Чемакина О.П. - юрисконсульт
Липин А.А. - начальник отдела корпоративного развития |
| Требования к участникам аукциона: | • правоспособность в полном объеме на участие в закупочной процедуре, заключение и исполнение договора по результатам такой закупочной процедуры;
• в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
• деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;
• у участника должна отсутствовать просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике аукциона покупателя. |
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 7 / 121
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 14
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.