|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 75180"
|
|
|
| Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "Арес", Россия, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 66, офис 609 |
| Контактное лицо: | Ужегов Евгений Владимрович
|
| Предмет договора (ОКДП): | Строительство "под ключ" автомагистралей, улиц, шоссейных дорог
Выполнение работ по строительству дорог на подъезде к объектам личного подсобного хозяйства в районе Заболотского с/п Пермского района |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 29 360 000,00 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 29 360 000,00 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 293 600,00 руб. |
| Условия оплаты: | Авансовый платеж в размере 10% от суммы договора перечисляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания сторонами договора подряда.
Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно¬сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре подряда. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Поставка осуществляется в соответствии с Проектом договора подряда (Раздел 4 аукционной документации) |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Сроки выполнения предмета договора: | Срок выполнения работ:с момента (даты) подписания Договора по 30 июня 2012 года |
| Дата публикации: | 14.09.2011 20:06 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 28.09.2011 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 28.09.2011 15:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 29.11.2011 10:00 |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 75180" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Требования к участникам аукциона: | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и физические лица, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
7) иметь в наличии финансовые ресурсы в размере не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора.
8) Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.
Копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям указанным выше, прилагаются при передачи подписанного проекта договора победителем аукциона.
9) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 3 / 87
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 34
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 13
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.