Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 73638"
|
|
|
Организатор процедуры: | Общество с ограниченной ответственностью "АЙ", Россия, 450000, Республика Башкортостан, Уфа, Цюрупы, д. 12 |
Заказчик: | ООО "АЙ" |
Контактное лицо: | Фахретдинов Гайса Галеевич Директор |
Предмет договора (ОКДП): | Прокат листовой листовой рядовой металлопрокат Ст. 3ПС/СП 5-св
Лист 20*2000*8000
ГОСТ380-2005; ГОСТ19903-74; ГОСТ14637-89 |
Количество и единицы измерения: | 1 лот |
Цена за единицу: | 9 000 000,00 руб. |
Начальная цена предмета договора: | 9 000 000,00 руб. (в том числе НДС) |
Шаг аукциона: | 9 000,00 руб. |
Условия оплаты: | оплата в течение 45 календарных дней с момента поставки товара на склад Покупателя |
Источник финансирования: | Собственные средства |
Условия поставки: | Поставка товара Поставщиком осуществляется в сентябре 2011г.
Поставка товара производится транспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Уфа Республика Башкортостан |
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
Сроки выполнения предмета договора: | Поставка товара Поставщиком осуществляется в сентябре 2011г.
Поставка товара производится транспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Уфа Республика Башкортостан |
Дата публикации: | 04.09.2011 21:11 |
Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.09.2011 17:00 |
Дата определения участников аукциона (дата начала аукциона): | Не позднее 12.09.2011 06:51 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов (дата завершения аукциона): | 21.09.2011 08:33 |
Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 73638" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
Комиссия: | согласно приказа ООО "АЙ" |
Председатель комиссии: | согласно приказа ООО "АЙ" |
Члены комиссии: | согласно приказа ООО "АЙ" |
Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств; |
Члены комиссии: | согласно приказа ООО "АЙ" |
|
Вопросы претендентов/участников - 2
С извещением ознакомились - 51 / 108
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 232
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0