Купить Мазут

Купить "Поставка и доставка мазута, марка топочный 100, малозольный, вид VI"

Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 73208"

Организатор процедуры:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ", Россия, 606460, Нижегородская область, Бор, 606440, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БОР, УЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, дом 37А

Заказчик:

ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"

Контактное лицо:

Дьяков Игорь Николаевич
Директор

Предмет договора (ОКДП):

Мазут
Поставка и доставка мазута, марка топочный 100, малозольный, вид VI

Количество и единицы измерения:

250 т

Цена за единицу:

11 590,00 руб.

Начальная цена предмета договора:

2 897 500,00 руб. (в том числе НДС)

Шаг аукциона:

2 897,50 руб.

Условия оплаты:

Форма оплаты: безналичный расчёт.
Сроки оплаты: по факту поставки в течение 90 календарных дней с момента поставки товара, при наличии счетов – фактур.
Аванс не предусмотрен.

Источник финансирования:

Собственные средства

Условия поставки:

Место поставки товара: Нижегородская область, городской округ г. Бор, д. Плотинка, ул. Культуры, д. 237.
Условия поставки товара:
- Поставка по мере необходимости 10-40 тонн в неделю, автоцистернами объемом 9-10 тн.
- одновременно с передачей Товара Поставщик должен вручить Заказчику комплект документов на него, включающий в себя: товарно-транспортную накладную, счет-фактуру поставщика с описанием товара, с указанием цены единицы продукции, общей суммы, счет, паспорт качества соответствия (ГОСТ 10585-99), качественные удостоверения изготовителя;
Сроки поставки товара: в течение 3 дней после получения письменной заявки от Заказчика.
Период поставки: с момента заключения договора до 01.03.2012 г.

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства:

Нет

Сроки выполнения предмета договора:

С момента поставки до 01.03.2012 года

Дата публикации:

01.09.2011 09:26

Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов):

Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 08.09.2011 10:00

Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона):

Не позднее 08.09.2011 10:13 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона):

12.09.2011 10:00

Место проведения:

Торговая процедура "Аукцион покупателя № 73208" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок регистрации на сайте:

Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

Аукционная документация:

С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам

Комиссия:

606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 37 а.
телефон: 8 (83159) 2-28-03
факс: 8 (83159) 2-28-03
e-mail: OKUTCZAKAZ@MAIL.RU

Председатель комиссии:

Дьяков Игорь Николаевич - Директор ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"

Члены комиссии:

1. Заместитель директора Беспалова Н.А.
2. Главный инженер Зайцев Ю.Г.
3. Главный бухгалтер Шахалова О.Ю.
4. Начальник ПТО Савин Ф.Г.
5. Начальник ОМТС Чеботарев Е.Г.
6. Начальник группы капремонта и реконструкции Пурихова Т.В.
7. Экономист ПЭО Бархатова Д.Д.

Требования к участникам аукциона:

Обязательные требования к участнику размещения заказа:
- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
Дополнительные требования к участнику размещения заказа:
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Члены комиссии:

Информация о заключенной сделке:

12.09.2011 10:00Договор № М 2011-12 от 26.09.2011
Контрагент: ООО"ВРР"
Цена: 2 897 500,00 руб.

Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.

Вопросы претендентов/участников - 0

С извещением ознакомились - 13 / 85

Участники Системы, получившие персональные приглашения - 151

Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0