|
Извещение о проведении торговой процедуры "Аукцион покупателя № 1516999"
|
|
|
| Организатор процедуры: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙИНВЕСТ-М", Россия, 119017, Москва, ПЯТНИЦКАЯ, Д. 37, Э 2 ПОМ I К 2 ОФ 9 |
| Контактное лицо: | Ярмагамедов Ярмагамед Нуриевич
Генеральный директор |
| Предмет договора (ОКДП): | Услуги по проведению общих строительных работ по возведению зданий и сооружений
|
| Предмет договора (ОКПД2): | [41.20.20.180] Здания предприятий здравоохранения, науки и научного обслуживания, образования, культуры и искусства
комплекс строительно-монтажных работ на Объекте |
| Количество и единицы измерения: | 1 лот |
| Цена за единицу: | 57 562 233,30 руб. |
| Начальная цена предмета договора: | 57 562 233,30 руб. (в том числе НДС) |
| Шаг аукциона: | 287 811,17 руб. |
| Условия оплаты: | Оплата строительно-монтажных работ производится Генподрядчиком на основании счета за фактически выполненные объемы Работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата Работ производится при условии передачи Генподрядчику полного комплекта исполнительной документации по выполненным объемам Работ, счета-фактуры, а также, при необходимости - отчета об использовании давальческого сырья. Днем передачи исполнительной документации будет считаться дата передачи надлежащим образом оформленного комплекта документации по реестру Генподрядчику, завизированная службой технического надзора Заказчика и авторским надзором. |
| Источник финансирования: | Собственные средства |
| Условия поставки: | Производство работ по устройству ж/б конструкций ниже \"нуля\" «г. Шатура, микрорайон 5, владение 16, общеобразовательная школа на 1100 мест», расположенный по адресу: Московская область, городской округ Шатура, микрорайон 5, владение 16
Срок выполнения работ: 45 календарных дней |
| В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП |
| Сроки выполнения предмета договора: | 45 календарных дней |
| Дата публикации: | 01.07.2019 20:44 |
| Дата окончания приема Аукционных заявок в аукционе (Дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 09.07.2019 10:00 |
Дата определения участников аукциона
(дата начала аукциона): | Не позднее 09.07.2019 14:42 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
Дата и время подведения итогов
(дата завершения аукциона): | 11.07.2019 15:59 |
| Требование к отсутствию участника в РНП: | Да |
| Место проведения: | Торговая процедура "Аукцион покупателя № 1516999" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе: | Заявки на участие в аукционе по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. |
| Аукционная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам |
| Комиссия: | Контактное лицо: Калинцева Екатерина Владимировна
Почтовый адрес: 140700, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.12/14, а/я 03
Телефон: тел/факс +7-499-424-09-99
Е-mail:ssim_ project@mail.ru |
| Требования к участникам аукциона: | соответствие участников аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
непроведение ликвидации участника аукциона – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
отсутствие в отношении участника размещения заявки подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств;
Прочие:
1.Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема (по каждому исполненному контракту) подтверждается следующими документами:
– копия (копии) ранее полностью (по суммам актов) исполненного (исполненных) контракта (контрактов), по успешному выполнению работ;
– копия(и) акта(ов) сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающего(их) исполнение контракта в полном объеме.
Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью, в том числе дополнительными соглашениями.
2.Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (по форме утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 г. N 86), подтверждающая, что участник закупки является членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
3.Наличие у участника финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании (Квалификация участников закупки) |
|
Вопросы претендентов/участников - 0 
С извещением ознакомились - 20 / 1131
Участники Системы, получившие персональные приглашения - 11484
Организации, получившие персональные приглашения по E-mail - 0
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.